27 лютого 2019 року
м. Київ
Справа № 911/669/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б. Ю. (головуючий), Булгакової І. В. і Селіваненка В. П.,
розглянувши матеріали касаційної скарги акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.01.2019
за позовом акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" (далі - Товариство)
до товариства з обмеженою відповідальністю "Швейне об'єднання "Робочий стіль"
про стягнення неустойки,
Рішенням господарського суду Київської області від 05.06.2018 позов задоволено частково. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.01.2019 рішення місцевого господарського суду скасовано, у задоволенні позову відмовлено.
15.02.2019 (згідно з поштовими відмітками на конверті) Товариство звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та прийняти нове, яким задовольнити позов у повному обсязі.
Дослідивши матеріали касаційної скарги Товариства зі справи № 911/669/18, Касаційний господарський суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження, з урахуванням такого.
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 293 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України; Кодекс) суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.
Предметом позову у даній справі є стягнення неустойки в сумі 141 601,20 грн., отже, ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому справа є малозначною відповідно до положень статті 12 ГПК України.
Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 287 ГПК України не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах, крім випадків, зазначених у цій же нормі ГПК України. Наявності таких випадків з матеріалів даної касаційної скарги не вбачається і скаржником не обґрунтовано.
На підставі викладеного та керуючись частиною п'ятою статті 12, статтею 234, пунктом 2 частини третьої статті 287, статтею 293 ГПК України, Касаційний господарський суд
Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.01.2019 зі справи № 911/669/18.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Суддя Б. Львов
Суддя І. Булгакова
Суддя В. Селіваненко