ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
28.05.2021Справа № 910/3548/21
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріт-Україна"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкссер"
про стягнення 2 131 000,00 грн.,
Суддя Ломака В.С.
Секретар судового засідання Вегера А.В.
Представники сторін:
від позивача: Гелетій І.І. за довіреністю б/н від 25.02.2021;
Тюріна Ю.Є. за довіреністю б/н від 25.02.2021;
від відповідача: Усс Ю.В. за ордером серії АІ № 1104689 від 11.04.2021.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріт-Україна" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкссер" (далі - відповідач) про стягнення 2 131 000,00 грн.
В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що 13.01.2020 року між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю "Люкссер" було укладено договір на виконання робіт № 13/01-20-СЕС, за умовами якого відповідач зобов'язався здійснити, а позивач - оплатити погоджені сторонами роботи у передбачений цим правочином строк. На виконання умов зазначеного договору позивач перерахував відповідачу грошові кошти у загальному розмірі 2 131 000,00 грн., проте останній взяті на себе за договором зобов'язання належним чином не виконав, отримані від позивача кошти у добровільному порядку не повернув, унаслідок чого за Товариством з обмеженою відповідальністю "Люкссер" утворилась заборгованість. З урахуванням наведених обставин, позивач звернувся до суду з даним позовом для захисту своїх прав та законних інтересів.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.03.2021 року відкрито провадження у справі № 910/3548/21, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 06.04.2021 року.
У підготовчому засіданні 06.04.2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 27.04.2021 року.
26.04.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшов відзив відповідача від 26.04.2021 року на позовну заяву, в якому останній заперечив проти задоволення у повному обсязі пред'явлених до нього вимог з огляду на те, що влітку 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Люкссер" передало позивачу передбачені умовами договору № 13/01-20-СЕС Технічні умови щодо можливості збільшення споживання потужності електроустановок об'єкта замовника до 200 кВт (ІІ категорія) по лінії ЛЕП 0,4 кВт, що, за твердженням відповідача, можуть підтвердити свідки. Разом із тим, прострочення відповідачем виконання його обов'язків з отримання Проектної документації та виконання будівельно-монтажних робіт із зовнішнього електропостачання об'єкту було зумовлене несвоєчасним виконанням контрагентами Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкссер" своїх зобов'язань, а також введенням на території міста Києва карантинних обмежень. Крім того, у вказаному відзиві відповідач просив суд поновити йому пропущений процесуальний строк на подання цієї заяви по суті спору.
У підготовчому засіданні 27.04.2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про продовження відповідачу строку на подання відзиву на позовну заяву до 26.04.2021 року. Крім того, судом встановлено позивачу строк на подання відповіді на відзив на позовну заяву - до 12.05.2021 року, встановлено відповідачу строк на подання заперечень на відповідь на відзив на позовну заяву - до 25.05.2021 року, продовжено строк проведення підготовчого провадження у справі № 910/3548/21 на 30 днів, а також відкладено підготовче засідання на 28.05.2021 року.
14.05.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла відповідь позивача від 12.05.2021 року на відзив на позовну заяву (відправлена на адресу суду засобами поштового зв'язку 12.05.2021 року), в якій останній навів аргументи на спростування викладених відповідачем заперечень проти повного задоволення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріт-Україна".
21.05.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява відповідача від 20.05.2021 року, до якої останнім долучено заяву свідка ОСОБА_1 , а також копії актів надання послуг від 07.08.2020 року № 1 та від 31.08.2020 року № 2.
Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Згідно з частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд: 1) оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з'ясовує наявність підстав для відводів; 2) з'ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; 3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; 4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об'єднання справ і роз'єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; 5) може роз'яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; 6) з'ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; 7) з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; 8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; 9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; 10) вирішує заяви та клопотання учасників справи; 11) направляє судові доручення; 12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; 13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; 14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; 15) встановлює порядок з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; 16) з'ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; 17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи; 18) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; 19) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
Під час підготовчого засідання судом проведено відповідні дії, які передбачені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, а також з'ясовано думку представників сторін щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення даної справи до судового розгляду по суті.
Згідно з частиною 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Враховуючи те, що судом з'ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників справи; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.
Керуючись статтями 181, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/3548/21 до судового розгляду по суті на 15.06.21 о 10:20 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, корпус В, зал судових засідань № 31.
2. Викликати у судове засідання представників учасників справи, яким необхідно при собі мати документи, що підтверджують їх повноваження відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України.
3. Ухвала набирає законної сили 28.05.2021 року та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
4. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.
Повний текст ухвали складено та підписано 28.05.2021 року.
Суддя В.С. Ломака