Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"22" березня 2021 р.м. ХарківСправа № 922/2847/20
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Аюпової Р.М.
при секретарі судового засідання Васильєві А.В.
розглянувши в порядку загального позовного провадження справу
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахокомплекс "Морозівка Агро", м. Харків
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтенерджі, м. Чугуїв.
про стягнення коштів в розмірі 60000,00 грн.
за участю представників:
позивача - Крайз О.І., адвокат; Кувакіна Н.В., наказ №15-12-20;
відповідача - не з'явився.
Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахокомплекс "Морозівка Агро", м. Харків, звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтенерджі", м. Чугуїв, про стягнення безпідставно набутих коштів, в розмірі 60000,00 грн. Також просить суд зробити розподіл судових витрат.
Ухвалою господарського суду від 23.09.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи призначено за правилами спрощеного позовного провадження, з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 12.10.2020 об 11:30 год.
Ухвалою господарського суду від 18.11.2020, суд перейшов до розгляду справи № 922/2847/20 за правилами загального позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Призначено підготовче засідання на 02.12.2020 о 10:45 год.
02.12.2020 відповідачем, через канцелярію суду, надано відзив на позов (вх. № 28175), в якому заперечуючи проти позову, зазначає, що виконавцем виконано зобов'язання за п. 1.2 контракту, за поставленою експериментальною партією сировини. Поставка другої партії сировини згідно п. 2 специфікації № 2, станом на 26.12.2019, не відбулось, що свідчить про невиконання замовником (позивачем) умов контракту. За таких обставин, вважає позов безпідставним, отримані від позивача кошти використані відповідачем відповідно до п.1 специфікації № 1,2, що, на думку відповідача, є підставою для відмови у задоволенні позову.
10.12.2020 позивачем, через канцелярію суду, надано відповідь на відзив (вх. № 28985), в якій позивач наголошує, що жодного належного та допустимого доказу виконання ТОВ «Альтенерджі» зобов'язання хоча б в якійсь частині договору до матеріалів справи не надано, викладене у відзиві на позовну заяву не підтверджується належними та допустимими доказами. А, отже, позовні вимоги є обґрунтованими та не спростовуються наявними у справі доказами.
21.12.2020 відповідачем надано до суду заперечення на відповідь на відзив (вх. № 29733), в яких зауважує, що умови контракту не виконані саме замовником, який не поставив своєчасно 20 тон сировини, що унеможливило його виконання у встановлені строки, а, отже, вина лежить саме на позивачеві. Подальший самовивіз 20 тон сировини виконавцем свідчить про належне виконання умов контракту і після простроченого з вини замовника отримання решти сировини. Після направлення акту виконаних робіт, виконавцем направлялись замовнику листи № 1506/1 від 15.06.2020 та № 1706/1 від 17.06.2020, відповіді на які не було отримано.
Ухвалою господарського суду від 12.01.2021 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, до 18 лютого 2021 року.
Ухвалою господарського суду від 11.02.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу № 922/2847/20 до судового розгляду по суті на 17.02.2021 о 14:00 год.
Протокольними ухвалами від 17.02.2021, 10.03.2021 у судових засіданнях оголошувалась перерва, в порядку ст. 216 ГПК України.
У судовому засіданні 22.03.2021 представник позивача позов підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник відповідача у судове засіданні 22.03.2021 не з'явився, про причину неявки суд не повідомив. До господарського суду надав промову у судових дебатах (вх. № 6473), яка була проголошена судом у судовому засіданні.
В ході розгляду даної справи господарським судом Харківської області, у відповідності до п.4 ч.5 ст.13 ГПК України, було створено учасникам справи умови для реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом у межах строків, встановлених ГПК України.
В ході розгляду даної справи судом було в повному обсязі досліджено письмові докази у справі, пояснення учасників справи, викладені в заявах по суті справи - у відповідності до приписів ч. 1 ст. 210 ГПК України, а також з урахуванням положень ч. 2 цієї норми, якою встановлено, що докази, які не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути покладені судом в основу ухваленого судового рішення.
Присутній в судовому засіданні представник позивача погодився з тим, що судом досліджено всі докази, які надано сторонами у відповідності до ст. 74 ГПК України.
Враховуючи положення ст.ст. 13, 74 ГПК України якими в господарському судочинстві реалізовано конституційний принцип змагальності судового процесу, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та заперечень та здійснені всі необхідні дії для забезпечення сторонами реалізації своїх процесуальних прав, а тому вважає за можливе розглядати справу по суті.
Відповідно до ст. 219 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.
У судовому засіданні 22.03.2021, відповідно до ст. 240 ГПК України, судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.
З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх представників, всебічно та повно дослідивши надані учасниками судового процесу докази, суд встановив наступне.
21.02.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Альтенерджі» (виконавець, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Птахокомплекс «Морозівка Агро» (замовник, позивач) укладено контракт на отримання паливної пелети (мовою оригіналу: «торрефицированной топливной пеллеты») в промислових масштабах на основі курячого посліду на промисловому торрефікаторі (мовою оригіналу: «торрефикаторе») розробленому і створеному виконавцем (контракт).
Відповідно до п. 1.2.1 замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов'язання по відпрацюванню технології і отриманню паливної пелети діаметром 6-8 мм на основі сировини - курячого посліду, наданого замовником, вказаному в додатку № 1 до цього контракту. П. 1.2.2 визначено технологічну схему.
Згідно з п. 2.1 контракту та додатком № 1, вартість контракту становить 60000,000 грн.
Відповідно до п. 4.2 контракту, на виконання своїх зобов'язань за контрактом, ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» 28.02.2019 була здійснена попередня оплата у розмірі 100% вартості контракту, що підтверджується платіжним дорученням № 1330 від 28.02.2019.
Згідно з п. 3.1.1 контракту, замовник поставляє виконавцю курячий послід для проведення робіт протягом 2-х днів від дати оплати робіт по контракту.
01 березня 2019 року, у строк передбачений в специфікації №2 до контракту від 21.02.2019, а саме протягом двох днів після сплати робіт за контрактом, замовником була поставлена партія курячого посліду в об'ємі 20 тон виконавцю, який зобов'язався виготовити паливну пелету діаметром 6-8 мм на основі курячого посліду.
Відповідно до пунктів 5.1-5.3 контракту здача-приймання робіт проводиться після спалювання пелет, виготовлених відповідно до пункту 1.2 контракту на обладнанні замовника, про що складається акт здачі-приймання робіт. Виконавець надає замовнику, спільно з актом, розрахунок собівартості виробництва продукції на обладнанні виконавця, схему лінії для виробництва пелет 6-8 мм на основі курячого посліду з розрахунку 500 тонн на місяць. За результатами здачі-приймання робіт складається додаткова угода, в якій фіксується прийняте замовником, спільно з виконавцем, рішення про подальше продовження робіт.
З урахуванням укладених додаткових угод до контракту, а саме додаткової угоди № 4, що вносить зміни в пункті 3.1.2, роботи відповідно до пункту 1.2 контракту проводяться протягом 300 днів від дати поставки сировини для проведення робіт відповідно до пункту 3.1.1. Датою поставки сировини виконавцю вважатиметься дата поставки першої партії сировини 01 березня 2019 року.
Отже, строк виконання зобов'язання виконавцем сплив 26.12.2019.
Позивач вказує, що, у зв'язку з невиконання ТОВ «Альтенерджі» взятих на себе зобов'язань за контрактом, ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» 03 вересня 2020 року направило на адресу відповідача повідомлення про відмову від контракту 21.02.2019 за №0309-1.
Вважає, що кошти, перераховані позивачем, в якості передоплати за контрактом в сумі 60000,00 грн., є безпідставно набутими коштами, та просить суд стягнути з відповідача дану суму грошових коштів, в порядку ст. 1212 ЦК України.
Суд зазначає, що станом на час розгляду даного спору, матеріали справи не містять доказів повернення відповідачем суми, перерахованої позивачем в якості попередньої оплати за контрактом в розмірі 60000,00 грн., в добровільному порядку.
Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.
Ст. 11 ЦК України вказує, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, й серед підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, передбачає договори та інші правочини.
Як зазначено в ст. 174 ГК України, господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.
Ч. 1 ст. 626 ЦК України визначає договір як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Згідно з ч. 1 ст. 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 317 ГК України загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень ЦК України про договір підряду.
Відповідно до ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Згідно ст. 839 ЦК України, підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.
Відповідно до ст. 843 ЦК України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.
Згідно з ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний уплатити підряднику обумовлену ціну після остаточної здачі роботи при умові, що робота виконана належним чином і в узгоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Згідно з ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Відповідно до ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Згідно з ст.599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Приписами ч. 1 ст. 846, ч.ч. 2, 4 ст. 849 ЦК України передбачено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.
Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків (частина друга статті).
Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.
Згідно правових висновків, які викладені Об'єднаною палатою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в постанові від 13.09.2019 у справі №911/1433/18: частиною 2 ст. 849 ЦК України передбачено право замовника на відмову від договору підряду лише за наявності конкретно визначеної законодавством умови, коли підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим. При цьому наслідком такої відмови є виникнення саме у замовника права вимагати відшкодування збитків з підрядника.
Матеріали справи свідчать, що на виконання своїх зобов'язань за контрактом, ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» 28.02.2019 була здійснена попередня оплата у розмірі 100% вартості контракту в розмірі 60000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1330 від 28.02.2019.
З урахуванням укладених додаткових угод до контракту, роботи відповідно до пункту 1.2 контракту проводяться протягом 300 днів від дати поставки сировини для проведення робіт відповідно до пункту 3.1.1. Датою поставки сировини виконавцю вважатиметься дата поставки першої партії сировини 01 березня 2019 року.
Отже, строк виконання зобов'язання виконавцем сплив 26.12.2019.
Відповідне не спростоване відповідачем у справі.
Позивач вказує, що, у зв'язку з невиконання ТОВ «Альтенерджі» взятих на себе зобов'язань за контрактом, ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» 03 вересня 2020 року направило на адресу відповідача повідомлення про відмову від контракту від 21.02.2019 за №0309-1.
Отже, матеріалами справи підтверджена відмова замовника від договору підряду, на підставі ч.2 ст.849 ЦК України, у зв'язку із доведеними обставинами прострочення підрядника.
Таким чином, враховуючи не виконання відповідачем умов контракту у визначені строки та зважаючи на відмову замовника від договору підряду на підставі ч.2 ст. 849 ЦК України, у ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» виникло право на відшкодування збитків.
Оскільки повноваження органів влади, зокрема і щодо здійснення захисту законних інтересів держави, є законодавчо визначеними, суд згідно з принципом jura novit curia («суд знає закони») під час розгляду справи має самостійно перевірити доводи сторін. При цьому суди, з'ясувавши при розгляді справи, що сторона або інший учасник судового процесу на обґрунтування своїх вимог або заперечень послався не на ті норми права, що фактично регулюють спірні правовідносини, самостійно здійснює правильну правову кваліфікацію останніх та застосовує для прийняття рішення ті норми матеріального і процесуального права, предметом регулювання яких є відповідні правовідносини. Зазначення позивачем конкретної правової норми на обґрунтування позову не є визначальним при вирішенні судом питання про те, яким законом слід керуватися при вирішенні спору. Саме на суд покладено обов'язок надати правову кваліфікацію відносинам сторін виходячи із фактів, установлених під час розгляду справи, та визначити, яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору. Самостійне застосування судом для прийняття рішення саме тих норм матеріального права, предметом регулювання яких є відповідні правовідносини, не призводить до зміни предмета позову та/або обраного позивачем способу захисту.
Аналогічну правову позицію викладено у постановах Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 у справі №924/1473/15 та від 04.12.2019 у справі №917/1739/17.
Суд зазначає про помилкове застосування позивачем положень ст.1212 ЦК України, як правової підстави для стягнення з відповідача 60000,00 грн., сплачених в якості попередньої оплати за контрактом, з огляду на нижченаведене.
Ст. 1212 ЦК України регулює випадки набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав.
Предметом регулювання інституту безпідставного набуття чи збереження майна є відносини, які виникають у зв'язку з безпідставним отриманням чи збереженням майна та які не врегульовані спеціальними інститутами цивільного права.
Зобов'язання щодо безпідставного набуття, збереження майна виникають за наявності трьох умов: а) набуття або збереження майна; б) набуття або збереження за рахунок іншої особи; в) відсутність правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акта, правочину або інших підстав, передбачених у ст.11 ЦК України).
Об'єктивними умовами виникнення зобов'язань щодо набуття, збереження майна без достатньої правової підстави виступають: 1) набуття або збереження майна однією особою (набувачем) за рахунок іншої (потерпілого); 2) шкода у вигляді зменшення або незбільшення майна в іншої особи (потерпілого); 3) обумовленість збільшення або збереження майна з боку набувача шляхом зменшення або відсутності збільшення на стороні потерпілого; 4) відсутність правової підстави для вказаної зміни майнового стану цих осіб.
За змістом ст.1212 ЦК України, безпідставно набутим є майно, набуте особою або збережене нею в себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави.
Відповідно до ч.1, п.1 ч.2 ст.11, ч.1, 2 ст.509 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, які передбачені цими актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. До підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, належать договори та інші правочини. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, установлених у ст. 11 цього кодексу.
Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення та його юридичному змісту. Тобто, відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.
Майно чи кошти не можуть вважатися набутим чи збереженим без достатніх правових підстав, якщо це відбулося у не заборонений цивільним законодавством спосіб з метою забезпечення породження учасниками відповідних правовідносин у майбутньому певних цивільних прав та обов'язків, зокрема внаслідок тих чи інших юридичних фактів, правомірних дій, які прямо передбачені в ч.2 ст.11 ЦК України.
Загальна умова ч.1 ст. 1212 ЦК України звужує застосування інституту безпідставного збагачення в зобов'язальних (договірних) відносинах, бо отримане однією зі сторін у зобов'язанні підлягає поверненню іншій стороні на підставі цієї статті тільки за наявності ознаки безпідставності такого виконання.
Набуття однією зі сторін зобов'язання майна чи коштів за рахунок іншої сторони в порядку виконання договірного зобов'язання не вважається безпідставним.
Враховуючи, що матеріалами справи підтверджується те, що відповідач набув майно (грошові кошти) за існування достатніх правових підстав, у спосіб, що не суперечить цивільному законодавству, позивач помилково вважає, що заявлені до стягнення кошти в сумі 60000,00 грн. повинні бути стягнуті в порядку приписів ст. 1212 ЦК України, як безпідставно набуті.
Натомість, за змістом положень ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками, зокрема, є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Зазначена норма кореспондується з положеннями ст. 224 ГК України, якою встановлено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
Згідно ч.1 ст. 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.
При цьому, для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків необхідна наявність всіх елементів складу правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками, вини. Відсутність хоча б одного елемента складу правопорушення, за загальним правилом, виключає настання відповідальності.
Судом встановлено, що відповідачем не виконанні роботи за контрактом в обумовлений строк, не надано доказів неможливості виконання робіт, їх повного або часткового виконання, а також не заперечується отримання авансу від позивача. З огляду на викладене, гроші отримані відповідачем не було реалізовано на виконання умов договору, а позивач позбавлений можливості отримати роботи, результат на який він розраховував через бездіяльність відповідача.
За таких обставин, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог про стягнення з відповідача на користь позивача 60000,00 грн. попередньої оплати за контрактом від 21.02.2019.
Заперечуючи проти заявлених позовних вимог, відповідач зазначає, що виконавцем виконано зобов'язання за п. 1.2 контракту, за поставленою експериментальною партією сировини. Також, з посиланням на акт виконаних робіт від 05.06.2020 та направлені замовнику листи № 1506/1 від 15.06.2020 та № 1706/1 від 17.06.2020, відповіді на які не було отримано, наголошує, що умови контракту не виконані саме замовником, який не поставив своєчасно 20 тон сировини, що унеможливило його виконання у встановлені строки, а, отже, вина лежить саме на позивачеві.
Натомість, суд не приймає зазначені доводи відповідача, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 4 ст. 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Отже, єдиним належним та допустимим доказом виконання робіт за договором підряду є акт виконаних робіт.
Так, акт приймання-передавання робіт № 1 за контрактом, на який посилається відповідач, підписаний лише з боку ТОВ «Альтенерджі», датований 05 червня 2020 року, тобто зі спливом 6 місяців від дати, коли роботи мали бути виконані, та не підписаний з боку позивача (замовника). Крім того, відповідачем до матеріалів справи не надано доказів надсилання даного акту позивачу. Отже, такий акт є неналежним та недопустимим доказом, відповідно до норм ст. ст. 76-78 ГПК України.
Щодо наданого відповідачем протоколу № 1 від 10.05.2019.
Відповідно до специфікації №1 до контракту відповідач взяв на себе зобов'язання з:
1. Відпрацювання технології і виготовлення експериментальної партії паливної пелети діаметром 6-8 мм на основі сировини - курячого посліду з домішками: зольність - до 13 %, тепло калорійність - не менше 4200-5000 ккал/кг.
2. Виготовлення паливної пелети діаметром 6-8 мм на основі сировини - курячого посліду з домішками на обладнані Виконавця в присутності Замовника в об'ємі не менше 5 тонн: зольність - до 13 %, тепло калорійність - не менше 4200-5000 ккал/кг.
Натомість, з копії даного протоколу не вбачається жодних якісних показників спаленої пелети (ані зольності, ані теплокалорійності) та її діаметру. А тому даний протокол не дає змоги встановити, що саме відповідачем було виготовлено, відповідність такої пелети умовам контракту.
Копія протоколу № 1 від 10.05.2019 не підтверджує виконання робіт відповідачем. Крім того, в розділі «підписи» даного протоколу в графі «ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» зазначено ОСОБА_1 . Проте, суду не було надано доказів на підтвердження надання «ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» повноважень даній особі для підписання документів від імені замовника.
А, отже, надана відповідачем в обґрунтування виконання свого зобов'язання за контрактом, копія протокол № 1 від 10.05.2019, є неналежним доказом та не приймається судом.
Щодо наданих відповідачем листів № 3107/1 від 31.07.2020 та № 1008/2 від 02.06.2020 та повідомлень, надісланих директору замовника від 11.02.2020, суд зазначає, що умовами контракту сторони не передбачали можливості обміну повідомленнями між сторонами за допомогою мессенджерів. Також з матеріалів справи не можливо встановити кому саме та ким було надіслано таке повідомлення. А, також, відповідачем не надано суду доказів отримання ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» даних листів, а позивач їх отримання у судовому засіданні заперечував.
Таким чином, надані в обґрунтування заперечень на позов листи № 3107/1 від 31.07.2020 та № 1008/2 від 02.06.2020 та повідомлення від 11.02.2020, не свідчать про належне виконання відповідачем свого зобов'язання за контрактом.
Щодо наданих відповідачем протоколів випробувань від 15.11.2019 та від 02.06.2020, суд зазначає, що, відповідно до матеріалів справи, представники ТОВ «Птахокомплекс «Морозівка Агро» участі у випробуваннях не брали, протоколи ними не підписувалися.
А, отже, жодного належного та допустимого доказу виконання ТОВ «Альтенерджі» зобов'язання за контрактом, відповідачем суду надано не було, а доводи відповідача про те, що умови контракту не виконані саме замовником, що унеможливило його виконання у встановлені строки, є безпідставними та такими, що не підтверджуються матеріалами справи.
Суд також оцінює критично та відхиляє доводи відповідача про те, що укладений сторонами контракт на отримання торифікованої паливної пелети з курячого посліду від 21.09.2019 є договором про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, з огляду на таке.
Відповідно до приписів ст. 892 ЦК України за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Таким чином, ключовою відмінністю такого договору від інших договорів про виконання робіт є досягнення нового наукового результату чи створення нової технології.
Натомість, згідно умов укладеного сторонами договору, предмет його складає саме отримання виконавцем торифікованої паливної пелети, причому етапи робіт передбачають відпрацювання технології (яка, таким чином, презюмується відомою виконавцю), а не створення технології нової.
Отже, спірний договір за своєю правовою природою є договором підряду, відносини сторін за яким регламентовані приписами статей 837-864 ЦК України.
Відповідно ст. 55 Конституції України, статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Згідно ст. 73 ГПК України: доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент: Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обгрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов'язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року).
Відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", ст. 11 ГПК України, суд, застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав та основоположних свобод 1959 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.
Враховуючи вищевикладене, в процесі повного і всебічного з'ясування обставин, на які сторони посилаються, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених ТОВ "Птахокомплекс "Морозівка Агро" позовних вимог, а, отже позов підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати позивача зі сплати судового збору покладаються на відповідача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 61, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 4, 11, 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 123, 129, 165, 177, 183, 232, 233, 236, 238, 240, 241, 242, 256 ГПК України, суд, -
Позовні вимоги задовольнити повністю.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтенерджі" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Мічуріна, 4-А, код ЄДРПОУ 40076473) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахокомплекс "Морозівка Агро" (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 66, код ЄДРПОУ 34328899) грошові кошти в розмірі 60000,00 грн., судовий збір в розмірі 2102,00 грн.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до ст.ст. 256, 257 ГПК України та з урахуванням п. 17.5 Перехідних положень Кодексу.
Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахокомплекс "Морозівка Агро" (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 66, код ЄДРПОУ 34328899);
Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтенерджі" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Мічуріна, 4-А, код ЄДРПОУ 40076473).
Повне рішення складено 31.03.2021.
Суддя Р.М. Аюпова
справа № 922/2847/20