проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058
про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду
01 лютого 2021 року Справа № 905/1403/20
Колегія суддів у складі: головуючий суддя Фоміна В.О., суддя Крестьянінов О.О., суддя Пуль О.А.,
розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Мінерал" (вх. № 345 Д/2) на рішення Господарського суду Донецької області від 15.12.2020 у справі № 905/1403/20, ухвалене у приміщенні Господарського суду Донецької області суддею Хабаровою М.В., повне рішення складено 28.12.2020,
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Мінерал", м.Пологи, Запорізька область,
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Донспецсервіс", м. Бахмут, Донецька область,
про стягнення 3 845 896,98 грн
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Мінерал" звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Донспецсервіс" про стягнення 3 845 896,98 грн, у тому числі сума попередньої оплати у розмірі 604348,03 грн, збитки у розмірі 1463447,42 грн, штраф у розмірі 1747812,93 грн, 3% річних у розмірі 14454,68 грн, інфляційні втрати у розмірі 15833,92 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором від 27.05.2019 №27/05-19-162/01-0 щодо обсягу та якості виконаних робіт, а тому позивачем нараховано збитки у розмірі 1463447,42 грн, що складаються з:
- вартості робіт за договором від 24.10.2019 №308/01-О- №870.19/ЛФ за експертне дослідження причин виходу з ладу дизеля 3А6Д49 №2988 у розмірі 40068,00 грн;
- вартості робіт за договором 31212/01-329/01-О з демонтажу, розбирання, дефектування та збирання дизеля 3А6Д49 зав. №2988 тепловоза ТГМ-6А №2012 зі складанням дефектної відомості у розмірі 180000,00 грн;
- вартості послуг за договором про надання послуг з неруйнівного контролю устаткування від 08.01.2020 №0001к20-25/0-О у розмірі 42659,42 грн;
- вартості робіт за договором №23/3-99/01-О за виконання робіт з поточного ремонту дизеля 3А6Д49 зав. №2988 тепловозу ТГМ-6А №2012 в обсязі ПР-3 з ремонтом колінчатого валу в обсязі КР-1, у відповідності з "Техічним завданням" у розмірі 1200000,00 грн;
- вартості дослідження вимірювань хімічного складу зразків у розмірі 720,00 грн.
Крім того, посилаючись на те, що роботи виконані з відхиленням позивач просив стягнути суму попередньої оплати за договором від 27.05.2019 №27/05-19-162/01-0 у розмірі 604348,03 грн на підставі статті 852 Цивільного кодексу України, а також нараховані 3% річних у розмірі 14454,68 грн та інфляційні втрати у розмірі 15833,92грн.
При цьому, за твердженням позивача, відповідачем порушено строк виконання робіт, у зв'язку з чим заявлено вимогу про стягнення штрафу на підставі пункту 7.2 договору від 27.05.2019 №27/05-19-162/01-0 у розмірі 0,5% від вартості робіт у сумі 1747812,93 грн.
Рішенням Господарського суду Донецької області від 15.12.2020 у справі №905/1403/20 позов задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Донспецсервіс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Мінерал" збитки у розмірі 262727,42 грн та судовий збір у розмірі 3940,91 грн. В іншій частині позову відмовлено.
Вказане рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що вартість робіт за проведення експертних досліджень щодо встановлення причин виходу з ладу дизеля 3А6Д49 №2988 в розмірі 40068,00 грн, вартість робіт за договором №1212/01-329/01-О від 12.12.2019 з демонтажу, розбирання, дефектування та збирання дизеля 3А6Д49 №2988 тепловозу ТГМ-6А №2012 здійснених з метою дослідження технічного стану остова і проведення додаткового експертного дослідження в розмірі 180000,00 грн та вартість послуг за договором №0001к20-25/01-0 про надання послуг з неруйнівного котролю вузлів дизелю 3А6Д49 №2988 тепловозу ТГМ 6А №2012, здійснення якого також було необхідно для проведення експертного дослідження, у розмірі 42659,42 грн є збитками позивача, які мали місце внаслідок неналежного виконання зобов'язань, завданих неякісним виконанням підрядником робіт за договором.
Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача збитків у сумі 1200000,00 грн, завданих неякісним виконанням робіт, що складаються з вартості робіт з поточного ремонту дизеля ТГМ-6А №2012 в обсязі ПР-3 з ремонту колінчатого валу в обсязі КР-1 згідно договору від 30.03.2020 №23/3-99/01-О, та у сумі 720,00 грн, що включають вартість дослідження вимірювань хімічного складу зразків втулки №1 та втулки №2, суд першої інстанції дійшов висновку, що позивачем не доведено причинно-наслідковий зв'язок між протиправними діями відповідача та понесеними позивачем збитками саме внаслідок неналежного виконання підрядником договірного зобов'язання, а отже відмовив у задоволенні вимог в цій частині.
Крім того, місцевий господарський суд, посилаючись на те, що ні положеннями статей 849, 852, 858 Цивільного кодексу України, ні умовами договору від 27.05.2019 №27/05-19-162/01-0 не передбачено права замовника на повернення попередньої оплати за договором підряду, дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення вимог про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 604348,03 грн, а також нарахованих на таку суму 3% річних у розмірі 14454,68 грн та інфляційних втрат у розмірі 15833,92 грн.
Також, суд першої інстанції відмовив у задоволенні вимог про стягнення штрафу у розмірі 1747812,93 грн, зазначивши про відсутність прострочення виконання робіт у період 01.10.2019 по 17.07.2020.
Не погодившись з вказаним рішенням місцевого господарського суду, 18.01.2021 позивач звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Донецької області від 15.12.2020 у справі № 905/1403/20 та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Мінерал" задовольнити в повному обсязі у сумі 3 845 896,98 грн. Також заявник просить судові витрати покласти на відповідача.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги скаржник посилається на те, що судом першої інстанції під час ухвалення оскаржуваного рішення неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, викладено висновки, що не відповідають обставинам справи, порушено норми процесуального права та неправильно застосовано норми матеріального права.
Розглянувши матеріали апеляційної скарги, враховуючи відсутність порушень процесуальних норм, які б унеможливили відкриття апеляційного провадження та відсутність заперечень від інших учасників справи щодо відкриття апеляційного провадження на час постановлення даної ухвали, апеляційний господарський суд вважає за можливе відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Мінерал" (вх. № 345 Д/2) на рішення Господарського суду Донецької області від 15.12.2020 у справі № 905/1403/20 та призначити її до розгляду.
Керуючись ст. 234, 262, 267, 268 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду,
Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Мінерал" (вх. № 345 Д/2) на рішення Господарського суду Донецької області від 15.12.2020 у справі №905/1403/20.
Повідомити учасників справи, що розгляд апеляційної скарги відбудеться "02" березня 2021 р. об 11:00 годині у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі засідань №104.
Встановити позивачу строк до 19.02.2021 для надання відзиву на апеляційну скаргу з доказами його надсилання відповідачу.
Встановити учасникам справи строк до 23.02.2021 для подання заяв, клопотань, тощо.
Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.
Головуючий суддя В.О. Фоміна
Суддя О.О. Крестьянінов
Суддя О.А. Пуль