Кіровоградської області
вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,
тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua
03 листопада 2020 рокуСправа № 912/3043/20
Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Глушкова М.С., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження справу
за позовом: Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (вул. Володарського, 67, м. Кропивницький, 25000) Знам'янське управління по експлуатації газового господарства (вул. Коцюбинського, 23, м. Знам'янка, 27400)
до відповідача: Мошоринської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської області (вул. Центральна, 1є, с. Мошорине, Знам'янський район, Кіровоградська область, 27453)
про стягнення 43 726,68 грн,
секретар судового засідання - Безчасна Н.Г.
представники:
від позивача - Стрілець Н.П., довіреність № 07/01-163 від 18.12.19 провідний юрисконсульт Знам"янського управління по експлуатації газового господарства ВАТ "Кіровоградгаз";
від відповідача - участі не брав;
В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янське управління по експлуатації газового господарства до Мошоринської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської області про стягнення 43 726,68 грн, з яких: 37 502,17 грн основний борг, 4 878,41 грн пеня, 823,07 грн 3% річних та 525,03 грн сума інфляційного збільшення, з покладенням на відповідача судових витрат.
В обґрунтування позовних вимог Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янське управління по експлуатації газового господарства зазначило, що у зв'язку із невиконанням відповідачем Договору №07/04-102/ДБП 2019 в частині оплати ремонтних робіт з Мошоринської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської області з останньої підлягає стягненню відповідна заборгованість.
Ухвалою від 05.10.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 912/3043/20 за правилами спрощеного позовного провадження. Судовий розгляд призначено на 03.11.2020 о 10:30. Встановлено сторонам строк для подання заяв по суті справи.
Мошоринська сільська рада не скористалась наданим правом на участь свого представника у судовому засіданні, хоча відповідач був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання у даній справі.
Правом на подання відзиву на позов відповідач не скористався з власної ініціативи, а тому відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішує справу за наявними матеріалами.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши наявні у справі докази, господарський суд встановив такі обставини справи.
18.10.2019 між Мошоринською сільською радою Знам'янського району Кіровоградської області та Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янське управління по експлуатації газового господарства укладено Договір підряду № 07/04-102/ДБП2019 (далі - Договір) (а.с. 7-8) відповідно до п. 1.1. якого визначено, що за цим Договором Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами з власних матеріалів та/або з матеріалів Замовника за рахунок грошових коштів Замовника, виконати роботи визначені в п. 1.1.1. даного Договору:
1.1.1. ремонтні роботи по відновленню газопостачання пошкодженого газопроводу по вул. Молодіжній, (ШРП № 93) в с. Мошорине, Кіровоградської області далі за текстом ''Робота".
Згідно з п. 1.2. Договору, Підрядник приймає на себе зобов'язання по виконанню передбачених даним Договором робіт та здає Замовнику Роботу по акту приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2а) та довідки КБ-3.
Відповідно до п. 2.3. Договору, датою закінчення виконання робіт, визначених в п.1.1.1. даного Договору, вважається дата підписання Сторонами Акта приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2в) та довідки КБ-3.
У пункті 5.1. Договору, сторони погодились, що вартість робіт, визначених п. 1.1.1 даною Договору визначається Сторонами у кошторисі, який є невід'ємною частиною даного Договору.
Як визначено п. 5.2. - 5.4. Договору, сторони погодились, що оплата робіт, визначених в п. 1.1.1 даного Договору здійснюється Замовником. оплата в розмірі 8000,00 тис. грн. від договірної ціни, а залишкова сума оплачується не пізніше 22 грудня 2019 року підрядних робіт (КБ-2в) та довідки КБ-3 уповноваженими представниками Сторін.
Сторони погодились, що оплата за даним договором здійснюється Замовником на поточний рахунок Підрядника в національній валюті України.
Загальна вартість договору складає: 51916,80 грн з ПДВ.
Порядок приймання робіт визначений п. 6.1 та п. 6.2. Договору, а саме "Підрядник" протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення виконання робіт, визначених п.1.1.1 даного Договору, готує і передає Замовнику Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма КБ-2в), Довідку (форма КБ-3), для остаточного розрахунку до 22.12.2019р., а Замовник зобов'язується підписати отриманий Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма КБ-2в), Довідку (КБ-3), за умови якісно виконаних підрядних робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання, скріпити печатками та повернути "Підряднику" один примірник підписаного Акту приймання виконаних підрядних робіт (типова форма КБ-2в) та Довідки (КБ-3).
У випадку виникнення у Замовника зауважень щодо якості здійснених Підрядником робіт, Сторонами в термін 5 (п'яти) робочих днів складається двосторонній Акт з переліком недоліків, які необхідно усунути Підряднику та з зазначенням строку для їх усунення.
У п.10.3 Договору сторони передбачили, що закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
Договір підписаний повноважними представникам сторін та скріплений печатками.
Також між Мошоринською сільською радою Знам'янського району Кіровоградської області та Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янське управління по експлуатації газового господарства узгоджено Договірну ціну на будівництво Ремонтні роботи по відновленню газопостачання пошкодженого газопроводу по вул. Молодіжній (ШРП № 93) с. Мошорине, у якій визначено найменування робіт та їх вартість, яка склала 51916,80 грн (а.с. 9).
Договірна ціна підписана представниками сторін та скріплена печатками.
Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янське управління по експлуатації газового господарства було складено Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Ремонтні роботи по відновленню газопостачання, де всього по кошторису 38 293,00 грн та Підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Ремонтні роботи по відновленню газопостачання за якою обраховано вартість витрат труда, витрат на будівельні машини і механізми та витрат на будівельні матеріали, вироби і конструкції (а.с. 10-11).
22.10.2019 між Мошоринською сільською радою Знам'янського району Кіровоградської області та Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янське управління по експлуатації газового господарства на виконання умов Договору підряду № 07/04-102/ДБП2019 від 18.10.2019 підписано Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, відповідно до якого вартість робіт всього за актом склала 52 350,00 грн та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень всього на суму 52 350,00 грн (а.с. 14-15). Вказаний Акт та Довідку підписано без заперечень та зауважень до них з боку відповідача.
22.10.2019 Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янське управління по експлуатації газового господарства виписано рахунок на оплату № ЗГ002233 на суму 52 350,00 грн (а.с. 17).
20.05.2020 позивачем направлено Мошоринській сільській раді Знам'янського району Кіровоградської області претензію за № Вих.-20-02/322, де зазначено, що станом на 21.05.2020 заборгованість складає 37 502,17 грн та запропоновано у строк до 01.06.2020 погасити зазначену заборгованість (а.с. 12).
Як стверджує позивач, виставлений ним рахунок на оплату № ЗГ002233 від 22.10.2019 на суму 52 350,00 грн сплачений відповідачем частково, а саме 23.10.2019 в сумі 8 000, 00 грн та 27.12.2019 в сумі 6 847,33 грн. Таким чином залишок заборгованості відповідача складає 37 502,17 грн. У зв'язку із несплатою відповідачем своєчасно залишку заборгованості позивачем також заявлено до стягнення пеню, втрати від інфляції та 3% річних.
Вирішуючи даний спір по суті, господарський суд враховує наступне.
Статтями 11, 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що договір є підставою виникнення цивільних прав і обов'язків (зобов'язань).
Частиною 1 ст. 626 ЦК України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (частина перша ст. 628 ЦК України).
Згідно з положеннями ст. 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.
Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання відповідно до вимог, що у певних умовах ставляться. При цьому до виконання господарських договорів застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.
За приписами ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Положеннями ч. 2 ст. 317 ГК України передбачено, що загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень ЦК України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Відповідно до ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Згідно зі ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.
Частинами 1, 2 ст. 853 ЦК України встановлено, що замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.
Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).
Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково
Таким чином, з наявних у справі належних доказів вбачається, що позивач, як Підрядник, виконав підрядні роботи за Договором підряду № 07/04-102/ДБП2019 від 18.10.2019, а відповідач, як Замовник, прийняв ці роботи, підписавши 22.10.2020 відповідні документи, а саме: Акт приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень (за формою КБ-3) на суму 52 350,00 грн без зауважень або заперечень до них.
Як погоджено сторонами у п.5.2. Договору, кінцевою датою оплати виконаних робіт є 22.12.2019.
Відповідач частково сплатив суму боргу, а саме 8000, 00 грн 23.10.2019, тобто без порушення встановленого договором строку для оплати та 6 847,33 грн 27.12.2019, тобто із простроченням.
Відповідачем не подано до суду доказів невиконання позивачем робіт за Договором підряду № 07/04-102/ДБП2019 від 18.10.2019 або доказів оплати залишку заборгованості у розмірі 37 502,17 грн за виконані роботи.
Враховуючи вищезазначене, позовні вимоги про стягнення заборгованості в сумі 37 502,17 грн підлягають задоволенню.
Також, позивачем заявлено до стягнення пеню у розмірі 4 878,41 грн, 3% річних у розмірі 823,07 грн та втрати від інфляції у розмірі 525,03 грн.
Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Стаття 611 ЦК України визначає правові наслідки порушення зобов'язання, зокрема, сплату неустойки.
Згідно з ч. 1 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
У п. 7.3. Договору, Сторони погодились, що у випадку не виконання та/або не належною виконання Підрядником п. 2.2. даного Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на кожен день прострочення від вартості своєчасно не виконаних робіт.
Так, позивачем нараховано пеню на суму боргу 44 350,00 грн за період із 23.12.2019 по 26.12.2019 у розмірі 131,23 грн та на суму боргу 37 502,00 грн (однак заявлено до стягнення 37 502,17 грн) за період із 27.12.2019 по 14.09.2020 у розмірі 4 747,18 грн.
Суд перевіривши розрахунок пені встановив, що позивачем неправильно обрано період нарахування, а саме не враховано положення ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, тому правильним періодом для нарахування пені на суму боргу 37 502,00 грн буде з 27.12.2019 по 27.06.2020 та складатиме 3 776,20 грн.
Таким чином сума пені підлягає частковому задоволенню у розмірі 3 907,43 грн.
Статтею 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
За змістом ч. 2 ст. 625 ЦК України нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов'язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.
Вимагати сплати суми боргу з врахуванням індексу інфляції, а також 3% річних є правом кредитора, яким останній наділений в силу нормативного закріплення зазначених способів захисту майнового права та інтересу.
Зазначені нарахування здійснюються окремо за кожен період часу, протягом якого діяв відповідний індекс інфляції, а одержані таким чином результати підсумовуються за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання.
Згідно з розрахунком позивача втрати від інфляції розраховано на суму боргу 37 502,00 грн за період січень - липень 2020 та останні складають 525,03 грн.
Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою статистики України, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).
При застосуванні індексу інфляції слід мати на увазі, що індекс розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому на місяць і здійснюється шляхом множення суми заборгованості на момент її виникнення на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка сплачується з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу сплачується з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця. Для визначення індексу інфляції за будь-який період необхідно помісячні індекси, які складають відповідний період, перемножити між собою з урахуванням відповідних оплат.
Суд встановив, що позивачем обрано періоди для нарахування індексу інфляції та здійснено їх розрахунок у встановлених законодавчих межах, а тому останні підлягають задоволенню у розмірі обрахованому позивачем.
Також, позивачем нараховано 3% річних на суму боргу 44 350,00 грн за період із 23.12.2019 по 26.12.2019 у розмірі 14,58 грн та на суму боргу 37 502,00 грн за період із 27.12.2019 по 14.09.2020 у розмірі 808,49 грн.
Перевіривши розрахунок 3% річних наданий позивачем, суд встановив його правильність, а тому 3% річних у загальному розмірі 823,07 грн підлягають задоволенню судом.
Враховуючи встановлені обставини справи, пояснення представника позивача, дослідивши подані докази, суд встановив обґрунтованість заявлених позовних вимог, а тому останні підлягають задоволенню частково у розмірі 37 502,17 грн - основний борг, 3 907,43 грн - пеня, 525,03 - втрати від інфляції та 823,07 грн - 3% річних.
В іншій частині позовні вимоги задоволенню не підлягають.
Судовий збір, в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Керуючись ст. 74, 76, 77, 129, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Позов задовольнити частково.
Стягнути з Мошоринської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської області (вул. Центральна, 1є, с. Мошорине, Знам'янський район, Кіровоградська область, 27453, ідентифікаційний код 04365307) на користь Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (вул. Володарського, 67, м. Кропивницький, 25000, ідентифікаційний код 31146068) 37 502,17 грн - основний борг, 3 907,43 грн - пеня, 525,03 грн - втрати від інфляції та 823,07 грн - 3% річних та 2 055,41 грн судового збору.
Наказ видати після набрання рішенням законної сили.
В іншій частині в задоволенні позову відмовити.
Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень одночасно з врученням (надсиланням/видачею) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Копії рішення надіслати Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню газифікації "Кіровоградгаз" Знам'янському управлінню по експлуатації газового господарства (вул. Коцюбинського, 23, м. Знам'янка, 27400) та Мошоринській сільській раді Знам'янського району Кіровоградської області (вул. Центральна, 1є, с. Мошорине, Знам'янський район, Кіровоградська область, 27453).
Повне рішення складено 09.11.2020
Суддя М.С. Глушков