пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
"26" грудня 2019 р. Справа № 903/770/19
Господарський суд Волинської області в складі судді Дем'як В. М., за участю секретаря судового засідання Русинчук М. М., розглянувши справу
за позовом: Акціонерного товариства “Українська залізниця в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ” акціонерного товариства “Українська залізниця” Виробничий структурний підрозділ “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” філії “ Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” акціонерного товариства “Українська залізниця”, м. Рівне
до відповідача: Фізичної особи-підприємця Каваса Віктора Степановича, Волинська обл., м. Ковель.
про стягнення 366 727,26грн. неустойки
за участю представників сторін:
від позивача: не прибув;
від відповідача: не прибув;
Встановив: Позивач - Акціонерне товариство “Українська залізниця в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ” акціонерного товариства “Українська залізниця” Виробничий структурний підрозділ “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” філії “ Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” акціонерного товариства “Українська залізниця”, звернувся до господарського суду з позовом до Фізичної особи-підприємця Каваса Віктора Степановича, в якому просить суд стягнути 366 727,26грн. неустойки
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору оренди державного майна №582 від 20.12.2010.
Ухвалою суду від 27.09.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 28.10.2019.
Ухвалою суду від 28.10.2019 відкладено підготовче засідання на 18.11.2019.
Ухвалою суду від 18.11.2019 строк проведення підготовчого провадження продовжити на 30 днів - до 27.12.2019 включно, відкладено підготовче засідання на 26.12.2019 на 10:20 год.
Представник позивача, в судове засідання не прибув, хоча належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №3301310409481.
Представник відповідача, в призначене судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про дату та час судового засідання, що підтверджується рекомендованим повідомлення про вручення поштового відправлення №4500810894358.
Крім того, через відділ документального забезпечення та контролю суду, подав клопотання вх. №01-57/14330/19 від 20.12.2019, в якому просить суд:
- продовжити строк підготовчого провадження у даній справі для можливості подання відповідачем додаткових письмових доказів та залучення до справи свого представника;
- відкласти підготовче засідання, призначене на 26.12.2019 на іншу дату та надати час на врегулюванням спірного питання мирним шляхом.
Приписами ст. 177 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для належної підготовки справи для розгляду по суті строк підготовчого засідання може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
За таких обставин, суд відмовляє в клопотанні відповідача за №01-57/14330/19 від 20.12.2019, оскільки підготовче засідання було продовженим в попередньому судовому засідання 18.11.2019 на 30 днів - до 27.12.2019 включно.
Враховуючи вище зазначене, судом було вчинено всі дії в межах підготовчого провадження з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, у відповідності до ч. 2 до ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Керуючись ст.ст. 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-
ухвалив :
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на "20" січня 2020 р. на 16:30 год.
2. Повідомити учасників справи, що судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Волинської області за адресою: м. Луцьк, пр-т Волі 54а, в залі судових засідань № 103.
3. Згідно ст. 207 ГПК України учасники справи можуть подати заяви чи клопотання, додаткові документи, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені у підготовчому провадженні до моменту розгляду справи по суті із обґрунтуванням поважності причин їх неподання у визначений строк.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.
Датою ухвали, ухваленої за відсутності учасників справи, є дата складення повного тексту ухвали.
Ухвала підписана 27.12.2019.
Суддя В. М. Дем'як