07 лютого 2019 року м. Чернігівсправа № 927/16/19
Господарський суд Чернігівської області у складі судді Фетисової І.А., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи № 927/16/19
за позовом: Акціонерного товариства “Укртрансгаз”
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021
В особі філії Управління магістральних газопроводів “Черкаситрансгаз” Акціонерного товариства “Укртрансгаз”
вул. Сумгаїтська, 3, м. Черкаси, 18023
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “УКРСПЕЦСЕРВІС”
вул. Любецька, 60А, м. Чернігів, 14021
про стягнення 102180,36 грн неустойки та штрафу, зобов'язання виконати умови договору
за участю представників сторін:
від позивача: ОСОБА_1 д. 1-319 від 29.12.2018
від відповідача: не з'явився
Акціонерним товариством “Укртрансгаз” в особі філії Управління магістральних газопроводів “Черкаситрансгаз” Акціонерного товариства “Укртрансгаз” подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю “УКРСПЕЦСЕРВІС” про стягнення 73796,92 грн неустойки та 28383,43 грн штрафу по договору № НОМЕР_1 на виконання проектно-вишукувальних робіт (стадії “Проект” та “Робоча документація”) від 21.04.2017, зобов'язання відповідача виконати умови договору в повному обсязі, а саме проектно-вишукувальні роботи по об'єкту “Реконструкція котельні на компресорній станції “Південнобузька” газопроводу “Кременчук-Ананьїв-Богородчани” (стадії “Проект” та “Робоча документація”) в обсягах, вартістю та на умовах визначених договором, договірною ціною на ПВР (додаток № 1), кошторисами №№ 1-11 (додаток № 2).
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.01.2019 прийнято позовну заяву та відкрито провадження по справі № 927/16/19, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 07.02.2019 на 09:30 год.
31.01.2019 позивачем електронною поштою надіслано через канцелярію суду клопотання про участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції.
04.02.2019 ухвалою Господарського суду Чернігівської області відмовлено позивачу в задоволенні клопотання про участь представника позивача в судових засіданнях в режимі відео конференції.
Відповідачем до початку підготовчого засідання 31.01.2018 подано відзив на позов № 01/19 від 28.01.2019, згідно якого повідомив про невизнання позовних вимог, в лютому 2018 між сторонами договору № НОМЕР_1 від 21.04.2017 був підписаний календарний графік завершення проектно-вишукувальних робіт по об'єкту «Реконструкція котельні на компресорній станції «Південнобузька» газопроводу «Кременчук -Ананьїв - Богородчани», згідно якого строки робіт були змінені. Листом за вих. № 2301ВИХ - 18-899 від 19.04.2018 року позивач повідомив відповідача про те, що у зв'язку з внесенням ПАТ «Укртрансгаз:» змін до порядку затвердження проектної документації, при розроблені проектної документації необхідно: отримати письмове погодження Замовника, щодо переліку обладнання, яке потребує розробки Опитувальних листів чи Технічних вимог на обладнання, на обладнання індивідуального включаючи і нестандартизоване розробити опитувальні листи для обладнання одиничної поставки, технічні вимоги на обладнання, у проектній та кошторисній документації вказувати обмежувальні параметри, аналоги з посиланням на нормативно - технічну документацію, шифр опитувального листа. 11 червня 2018 року позивач листом за вих. № 2301ВИХ-118-1328 від 11.06.2018 року повідомив відповідача про Зміну № 2 від 23 травня 2018 року до завдання № 16.23.018 від 16 грудня 2016 року на проектування. У зв'язку зі зміною № 2 до завдання на проектування виникла необхідність виконання додаткового значного об'єму робіт та коригування вже розробленої відповідачем документації. Після отримання зміни № 2 до завдання на проектування відповідач звернувся до позивача з листом № 03-06/18 від 11.06.2018 року про необхідність продовжити строк виконання робіт у зв'язку зі збільшенням об'єму проектування та збільшення вартості робіт на підставі п. 5 ст. 889 Цивільного кодексу України, відповідно до якої замовник зобов'язанні відшкодувати підрядникові додаткові витрати пов'язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних робіт. Відповіді на лист відповідач не отримав. Листом за вих. № 01-07/18 року від 03.07.2018 року відповідач вдруге звернувся до позивача, з тим, що позивач на протязі виконання проектних робіт вдруге змінює завдання на проектування, що призвело до зміни процедури проходження відомчої експертизи та збільшення об'єму проектування та необхідністю на підставі цього збільшити вартість робіт та продовжити строк їх виконання. Відповіді на лист відповідач не отримав. Додано: копію календарного графіка завершення проектно - вишукувальних робіт, копію листа № НОМЕР_2 - 18-899 від 19.04.2018 року, копію листа № 2301ВИХ-118-1328 від 11.06.2018 року, копію Зміни № 2 від 23 травня 2018 року до завдання № 16.23.18 від 16 грудня 2016 року на проектування об'єкту будівництва, копію листа № 03-06/18 від 11.06.2018, копію листа № 01-07/18 року від 03.07.2018 року з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.
В підготовче засідання 07.02.2019 з'явився повноважний представник позивача, повноважний представник відповідача не з'явився.
Відповідач належним чином повідомлений про час і місце підготовчого засідання, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення, наявним в матеріалах справи.
Представником позивача заявлено усне клопотання про надання часу для підготовки відповіді на відзив. Дане клопотання судом задоволено.
Відповідно до ст.183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку у випадку, визначених частиною другою статті 202 кодексу.
А тому, з метою дотримання принципу змагальності сторін та повного і всебічного встановлення всіх обставин справи, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання для надання можливості сторонам використати передбачені процесуальним законодавством права.
Керуючись ст. 12, 86, 165-167, 183, 184, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,
1. Відкласти підготовче засідання на 19 лютого 2019 року на 14:00 год. Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 20, зал судових засідань №302 (3 поверх).
2. Позивачу на підставі ст. 166 Господарського процесуального кодексу України встановити строк для надання суду відповіді на відзив до 12.02.2019, у якій викласти свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення, надіславши одночасно копію даної відповіді на відзив відповідачу (на адресу електронної пошти та поштовим зв'язком), а докази надсилання представити суду.
3. Відповідачу на підставі ст. 167 Господарського процесуального кодексу України встановити строк до 18.02.2019 для надання суду заперечень ( в письмовому вигляді), в яких викласти свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів і мотиви їх визнання або відхилення, а докази направлення позивачу (на адресу електронної пошти та поштовим зв'язком) надати суду.
4. Визнати обов'язковою явку представника відповідача, який викликається в підготовче засідання 19.02.2019 на 14:00 год.
5. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників, відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України.
Звернути увагу сторін, що відповідно до підпункту 11 п.161 розділу XV Конституції України з 01 січня 2019 року представництво сторін в суді першої інстанції здійснюється адвокатами .
6. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Ухвала підписана 07 лютого 2019 року.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://cn.arbitr.gov.ua/sud5028/
Відомості про адреси для листування та зв'язку Господарського суду Чернігівської області: пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua; тел. 676-311, факс 77-44-62
Суддя І.А. Фетисова