Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"07" листопада 2017 р.Справа № 922/3471/16
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Чистякової І.О.
розглянувши матеріали по справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗ-МДС", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗТЕХБУД", м. Харків
про стягнення 1683385,60 грн
Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відповідача на користь договору про спільну діяльність від 21.07.1997р. № 23-3/97-84Б-97 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗ-МДС", кошти, пропорційно сплаченим, але не виконаним роботам в сумі 1 084 444,64грн., неустойку в розмірі 583 688,48грн. за неналежне виконання відповідачем зобов'язань за договором підряду № 14/09/15-Д від 14.09.2015р., вартість проведеної експертизи в сумі 15 252,48грн., а також покласти на відповідача понесені витрати зі сплати судового збору.
В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач роботи по договору підряду в повному обсязі не виконав, суттєво порушив строки виконання робіт та виконав роботи з недоліками, які зробили її непридатною до використання. На підставі викладеного, позивач був змушений розірвати договір підряду в односторонньому порядку та укласти новий договір на проведення будівельних робіт з іншим підрядником.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 17 жовтня 2016 року було прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 31 жовтня 2016 року о 10:00 годині. Цією ж ухвалою суду витребувано у сторін додаткові докази.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 31 жовтня 2016 року розгляд справи відкладено на 10 листопада 2016 р. о 10:00 год.
В судовому засіданні 10.11.2016 в порядку ст.77 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 14.11.2016 об 10:00 год.
В судовому засіданні 14.11.2016 в порядку ст.77 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 23.11.2016 об 09:30 год.
В судовому засіданні 23.11.2016 в порядку ст.77 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 05.12.2016 об 11:00 год.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 05 грудня 2016 року призначено по справі № 922/3471/16 судову будівельно-технічну експертизу, зупинено провадження у справі, матеріали справи направлені до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_1 для проведення відповідної експертизи.
26.01.2017 на адресу суду надійшов лист Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені засл. проф. ОСОБА_1 (вих. № 2/243екс), в якому запропоновано розглянути питання про проведення експертизи в строк понад 90 календарних днів, до даного листа додано клопотання експерта ОСОБА_2 від 24.01.2017 про надання додаткових даних, необхідних для проведення судової експертизи № 13650, а також копію рахунку за проведення судової експертизи №137 від 18.01.2017 на суму 33100 грн.
З метою поновлення провадження у справі для розгляду вказаного клопотання судового експерта, листом від 31.01.2017 сторони були викликані у судове засідання на 14.02.2017 об 10:30 год.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.02.2017 провадження у справі № 922/3471/16 поновлено для вирішення вказаного клопотання.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14 лютого 2017 року задоволено клопотання Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_1 про узгодження проведення експертизи у термін більш ніж 90 календарних днів, встановлено строк проведення судової будівельно-технічної експертизи №13650, призначеної ухвалою господарського суду Харківської області від 05 грудня 2016 року до 120 календарних днів,
02 листопада 2017 року до господарського суду Харківської області від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_1 надійшли матеріали справи №922/3471/16 разом з висновком судової будівельно -технічної та дорожньо - технічної експертизи №13650/17929 від 24.10.2017.
Згідно ч.3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Враховуючи вищевказане провадження у справі № 922/3471/16 слід поновити.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 22, 33, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Провадження у справі № 922/3471/16 поновити.
2. Призначити справу до розгляду в судовому засіданні на "21" листопада 2017 р. о 10:00.
3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, площа Свободи 5, 8-й під'їзд, 3-й поверх, кабінет № 319.
4. Усім учасникам судового процесу забезпечити явку своїх представників у судове засідання з належним чином оформленими повноваженнями.
Суддя ОСОБА_3