26.01.2015 р. Справа№ 914/4586/14
За позовом:Дочірнього підприємства “Інтеграл-Буд” Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірма “Інтеграл”, м. Черкаси;
до відповідача:Товариства з обмеженою відповідальністю “Техніка для бізнесу”, м. Львів;
про:стягнення 250000,00 грн. штрафних санкцій за порушення строку виконання робіт за договором підряду
Суддя - Крупник Р.В. Секретар - Яслик Н.М.
Представники сторін:
від позивача: ОСОБА_1 - представник (довіреність №01-1010/2012 від 01.10.2012р.);
від відповідача: не з'явився.
26.12.2014р. на розгляд господарського суду Львівської області поступила позовна заява Дочірнього підприємства “Інграл-Буд” товариства з обмеженою відповідальністю “Фірма “Інтеграл” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Техніка для бізнесу” про стягнення 250000,00 грн. штрафних санкцій за порушення строку виконання робіт за договором підряду.
Ухвалою суду від 29.12.2014р. порушено провадження у справі, її розгляд призначено на 15.01.2015р. Ухвалою суду від 15.01.2015р. розгляд справи відкладено на 26.01.2015р., з підстав, викладених в даній ухвалі.
Представник позивача в судове засідання з'явився, на виконання вимог ухвали суду від 15.01.2015р. подав клопотання про долучення документів, перелічених в даному клопотанні до матеріалів справи, позовні вимоги підтримав, просив суд позов задоволити повністю, з підстав, викладених в позовній заяві.
Відповідач явки повноважного представника в судове засідання не забезпечив, вимог ухвали суду від 15.01.2015р. не виконав.
На підставі вищенаведеного, враховуючи неявку представника відповідача в судове засідання, з метою повного і всестороннього з'ясування всіх обставин спору, для забезпечення принципу змагальності керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, суд -
1. Розгляд справи відкласти на: 05.02.15 р. на 14:30.
2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.
3. Зобов'язати позивача виконати вимоги попередньої ухвали суді від 15.01.2014р., а саме:
- надати письмові пояснення щодо досудового врегулювання спору, зокрема вказати чи надсилались відповідачу претензії з вимогою закінчити роботи по влаштуванню слабострумних мереж готельного комплексу по вул. Наливайка, 4 у м. Львові, які є предметом договору підряду №08/07-13/НС від 08.07.2013р., якщо так то надати копії таких претензій та відповідей на них (в разі їх наявності) суду;
- забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.
4. Зобов'язати відповідача виконати вимоги попередньої ухвали суді від 15.01.2015р., а саме:
- подати письмовий відзив на позовну заяву з документальним і нормативним обґрунтуванням своїх доводів;
- представити оригінали долучених до відзиву документів для огляду в судовому засіданні;
- відзив на позовну заяву з долученими до нього документами направити позивачу, докази відправки надати суду;
- забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.
Суд звертає увагу сторін, що згідно з п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від виконання дій, покладених господарським судом з винної сторони може бути стягнутий штраф, а справа, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними у ній матеріалами.
Суддя Крупник Р.В.