Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"02" березня 2010 р. Справа № 38/309-09 (н.в.о. 47/39-08)
вх. № 8351/6-38 (н.в.о. 893/5-47)
Колегія суддів господарського суду в складі:
Головуючий суддя Жельне С.Ч.
суддя Тихий П.В.
суддя Мамалуй О.О.
при секретарі судового засідання Федорова Т.О.
за участю представників сторін:
позивача-Полевічок Ю.І., довіреність № 0806-09 від 06.08.09 року, відповідача- не з"явився.
за зустрічним позовом:;
позивача не з"явився; відповідача, ОСОБА_1, довіреність № 0806-09 від 06.08.09 року.
розглянувши заяву за нововиявленими обставинами по справі за позовом ТОВ "Електрична рушійна сила". м. Київ
до ТОВ "Будівельна компанія Харків - Москва", м. Харків
про визнання недійсним договору
та за зустрічним позовом ТОВ "Будівельнакомпанія Харків-Москва"
до ТОВ "Електрична рушійна сила"
про розірвання договору підряду та стягнення неустойки.
Рішенням Господарського суду Харківської області суду від 21.04.2009 р. по справі № 47/39-08 в первісному позові про визнання недійсним договору підряду від 18 серпня 2007 року ТОВ “Електрична рушійна сила” було відмовлено. Зустрічний позов ТОВ “Будівельна компанія Харків -Москва” було задоволено частково. Розірвано договір від 18 серпня 2007 року підряду на проектування та будівництво багатофункціонального суспільно-торгівельного центру “Світ квітів” та житлового будинку з багатоповерховою автостоянкою по вул. Пушкінській, 2 у м. Харкові від 18 серпня 2007 року, укладений між ТОВ “Будівельна компанія Харків -Москва” та ТОВ“Електрична рушійна сила”. Також вирішено стягнути з ТОВ “Електрична рушійна сила” на користь ТОВ “Будівельна компанія Харків -Москва” 52492440 грн. 00 коп. неустойки, 25500 грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 118грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В решті вимог зустрічного позову було відмовлено.
09.10.2009 року (вх. № 102) до Господарського суду Харківської області надійшла заява ТОВ "Будівельна компанія Харків-Москва" про перегляд рішення у справі № 47/39-08 за нововиявленими обставинами. Заявник просить скасувати, за результатами перегляду, рішення у справі в частині відмови в частині вимог зустрічного позову та прийняти нове рішення, яким зустрічний позов задовольнити повністю, яка прийнята до розгляду.
Представник заявника не з*явився у судове засідання.
Представник ТОВ "Електрична рушійна сила". м. Київ проти заяви заперечує.
Колегія суддів вважає належним розгляд справи відкласти.
Керуючись ст. ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України,
Розгляд справи відкласти на "10" березня 2010 р. о 14:45.
Учасникам процесу направити представників, у разі їх відсутності заяву може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами згідно ст. 75 ГПК України.
Головуючий суддя Жельне С.Ч.
суддя Тихий П.В.
суддя Мамалуй О.О.