"26" лютого 2009 р. Справа №1/16
За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Конгломерат"
до Приватне унітарне підприємство будівельна компанія "Ваша криша"
про стягнення штрафних санкцій - 293017,77 грн.
Суддя Желiк Борис Євграфович
Представники:
позивача Шимчук С.В., Сачук Ю.С.
відповідача не з'явився
в засіданні приймали участь
Провадження у справі порушено ухвалою господарського суду Чернівецької області від 5 лютого 2009 року за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Конгломерат» м.Кузнецовськ Рівненської області про стягнення на його користь з Приватного унітарного підприємства Будівельна компанія (ПУБК) “Ваша криша» м.Чернівці 293017,77 грн. штрафу за кожен день прострочення у період з 16 липня 2008 року по 14 січня 2009 року (183 дні) виконання зобов'язань згідно з п.10.2 договору субпідряду від 23.02.2008р. №23/02-08 СП, який було укладено між ПУБК “Ваша криша», підрядником, та ТОВ “Конгломерат», генпідрядником, на виконання підрядником робіт по влаштуванню дахів 5-секцій житлових будинків за адресою: село Липини Луцького району Волинської області.
Обґрунтовуючи позовні вимоги у справі, позивач посилається на наступні обставини і докази.
Пунктом 10.2 договору №23/02-08СП передбачено, що у випадку прострочення підрядником строків виконання робіт згідно з п.2.1, він сплачує генпідряднику штраф у розмірі 0,5% від суми невиконаних робіт за кожний день прострочення.
Станом на день звернення позивача з позовом до суду, згідно підписаних сторонами актів приймання виконаних за договором робіт, вартість виконаних відповідачем робіт складає 360498 грн., вартість невиконаних - 320238 грн.
Згідно з п.7.2 договору термін виконання підрядних робіт - 15 липня 2008 року, який відповідачем порушено, у зв'язку з чим термін прострочення, за який нараховано штраф у позові на 21 січня 2009 року становить 183 дні.
Відповідач в суд для участі у розгляді справи не з'явився, письмовий відзив суду не надав; 26 лютого 2009 року від нього надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на інший день у зв'язку з неможливістю з об'єктивних причин (знаходження представника у відрядженні) забезпечити 26.02.2009 року участь в судовому засіданні повноважного представника.
Зважаючи на клопотання відповідача, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин і доказів у справі, керуючись ст.77 ГПК України, суд
1. Розгляд справи відкласти на 13:00 "17" березня 2009 р.
2.Відповідачу у строк до дня розгляду справи, подати документи витребувані від нього судом згідно з п.3 резолютивної частини ухвали від 05.02.2009 року.
3.Участь сторін у розгляді справи визнати обов'язковою.
Суддя Б.Є. Желiк