Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"03" березня 2009 р. Справа № 29/89-09 вх. № 1505/5-29
Суддя господарського суду
при секретарі судового засідання
за участю представників сторін:
позивача - Іваніщев Я.О. за довіреністю б/н від 02.03.2009р.; відповідача - Загребельний Г.С. за довіреністю б/н від 02.03.2009р.
розглянувши справу за позовом Приватного підприємства "Бізнес-Проект інвест", м. Херсон до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд-Монтажсервіс", м. Дергачі про визнання договору недійсним
Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд визнати договір підряду від 25.01.2008р., укладений сторонами, недійсним; судові витрати покласти на відповідача.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.02.2009р. було порушено провадження по справі 29/89-09 та призначено до розгляду у судовому засіданні на 02.03.2009р.
В судовому засіданні призначеному на 02.03.2009р. було оголошено перерву до 03.03.2009р., з метою надання сторонам можливості надати докази в обгрунтування своїх вимог та заперечень по суті спору.
Представник позивача у судовому засіданні підтримує позовні вимоги в повному обсязі.
Представник відповідача 03.03.2009р. надав через канцелярію суду заперечення на позовну заяву (вх. №5993), в яких визначає позовні вимоги незаконними та необгрунтованими, а позов таким, що не підлягає задоволенню. Разом із запереченнями, відповідачем були надані документи, згідно переліку у додатках, для залучення до матеріалів справи.
Надані документи були досліджені судом та залучені до матеріалів справи.
Розглянувши матеріали справи та заслухавши у судовому засіданні пояснення представників сторін, суд встановив наступне.
Між ТОВ "Буд-монтажсервіс" та ПП "Бізнес-Проект інвест" було укладено договір від 25.01.2008 року про виконання робіт: монтаж системи опалення; монтаж системи вентиляції та кондиціювання.
Істотною умовою договору є те, що всі матеріали та обладнання для виконання робіт надаються замовником - ПП "Бізнес-Проект інвест".
Загальна вартість робіт склала 43000,00 грн. Пунктом 4.2 вказаного договору, строк виконання робіт передбачався шість місяців з моменту підписання договору, але виключно за умови надання замовником необхідних матеріалів для ведення робіт.
В порушення вимог п.З договору від 25,01.2008 року ПП "Бізнес-Проект інвест" надало лише частково необхідні для проведення робіт матеріали чим унеможливило виконання товариством "Буд-монтажсервіс" своїх зобов'язань.
У відповідності до п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України - «суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться».
Пунктом 1 ст. 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо). Невиконання ПП Бізнес-Проект інвест" зобов'язання з поставки необхідних для виконання умов договору матеріалів зробило неможливим подальше виконання робіт.
У відповідності до умов договору замовник зобов'язується надати необхідний для виконання робіт матеріал, а після монтажу прийняти та оплатити виконану роботу.
У відповідності до п. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Невиконання договору в строк не є виною ТОВ "Буд-монтажсервіс", порушення строків сталося з вини замовника. Даний факт позивачем не заперечується.
Як свідчать матеріали справи, доказів належного виконання зобов'язань по договору ПП "Бізнес-Проект інвест" позивачем не надано.
На підставі викладеного суд визнає вимоги ПП "Бізнес-Проект інвест" в частині визнання договору недійсним незаконними, не доведеними матеріалами справи, необгрунтованими та такими що не підлягають задоволенню.
В частині позовних вимог щодо визнання недійсним догвору з підстав недотримання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», суд вважає необхідним зазначити наступне.
ТОВ «Буд-монтажсервіс» 07.06.2007 року зареєстровано Зміївською районною державною адміністрацією Харківської області та має свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №111360. Згідно довідки з ЄДРПОУ одним з видів діяльності підприємства за КВЕД є будівництво будівель.
ТОВ "Буд-монтажсервіс", у відповідності до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», отримало ліцензію на виконання робіт. Даним Законом передбачені необхідні вимоги для отримання ліцензії, які були дотримані підприємством відповідача.
ТОВ «Буд-монтажсервіс» має Ліцензію серії АВ № 409898 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури видану 31.10.08 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва. Строк дії ліцензії з 31.10.2008 року по 24.12.2012 року. Ліцензія не анульована, строк її дії не закінчився, відповідно до цього, на час розгляду справи, ліцензія є діючою.
Як свідчать матеріали справи, свою господарську діяльність ТОВ "Буд-монтажсервіс" провадить виключно згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема, у відповідності з вимогами Наказу Держкомбуду від 13.09.01 за N 112/182 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж».
Безпосередньо ліцензійні умови провадження будівельної діяльності містяться в наказі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України “Про затвердження ліцензійних умов провадження будівельної діяльності» №112/182 від 13.09.01.
В зазначеному наказі також закріплено, що ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги провадження будівельної діяльності.
Відповідачем, ТОВ "Буд-монтажсервіс», надано до суду пояснення та копії документів, що подавались до органу ліцензування. Дані документи спростовують твердження позивача щодо відсутності у ТОВ “Буд-монтажсервіс» працівників-спеціалістів і кваліфікаційних умов та свідчать про те що у відповідача з моменту отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності працюють працівники, які мають відповідні до вимог наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України “Про затвердження ліцензійних умов провадження будівельної діяльності» №112/182 від 13.09.01. спеціальності та кваліфікації в будівельної діяльності. Таким чином, відповідач дотримується кваліфікаційних умов здійснення будівельної діяльності.
Також надані відповідачем пояснення та документи свідчать про те, що на підприємстві існують організаційні та технічні умови, які необхідні для здійснення будівельної діяльності.
Як вбачається з пояснень відповідача та це підтверджено наданими суду доказами свою господарську діяльність ТОВ “Буд-монтажсервіс» провадить виключно згідно з вимогами чинного законодавства України. Підприємством дотримано вимоги наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України “Про затвердження ліцензійних умов провадження будівельної діяльності» №112/182 від 13.09.01. та Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень.
Таким чином, звернення юридичної особи з вимогами визнання договору недійсним, з підстав не дотримання ліцензійних вимог щодо здійснення будівельної діяльності, є незаконним та таким, що не підлягає задоволенню.
Відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при відмові в позові - на позивача.
За таких обставин, та, керуючись ст.ст. 629, 651 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, статтею 3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002р. № 411, статтями 1, 5, 6, 12, 32, 33, 43, 44, 49, 75, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -
В позові відмовити повністю.
Суддя