Господарський суд
Чернігівської області
14000,м. Чернігів, пр-т Миру,20, тел. 672-847
Іменем України
«27 »листопада 2012 року Справа №5028/17/61/2012
За ПОЗОВОМ: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Вена"
14008, м. Чернігів, вул. Толстого, 28
До ВІДПОВІДАЧА: Публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Домобудівник"
14001, м. Чернігів, вул. Щорса, 59-а
Про стягнення пені в сумі 167184,08 грн. та 3% річних в сумі 33426,89 грн.
Суддя Кушнір І.В.
Від Позивача: Малишенко О.М. -представник, довіреність №16/12 від 16.08.2012р.
Від Відповідача: Роменець М.О. -представник довіреність б/н від 02.07.2012р.
Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Вена" подано позов до Публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Домобудівник" про стягнення пені в сумі 167184,08 грн. та 3% річних в сумі 33426,89 грн. за порушення умов договору поставки №42/П/11 від 16.01.2011 року.
Представник Позивача підтримав позовні вимоги.
У судовому засіданні 06.11.2012 року представник Відповідача надав письмовий відзив на позовну заяву, у якому Відповідач просить зменшити розмір заявленої Позивачем пені на 90% до 16718,41 грн., оскільки ще до пред'явлення позову Відповідачем було самостійно погашено суму заборгованості в повному обсязі.
До початку судового засідання 27.11.2012 року від Позивача надійшли письмові пояснення, у яких останній проти зменшення розміру пені заперечив, зазначивши, що Відповідачем сума боргу у розмірі 3707198,78 грн. (згідно рішення господарського суду Чернігівської області від 26.06.2012р. у справі №5028/5/18/2012) надійшла на поточний рахунок Позивача лише 13.11.2012 року, тобто на момент порушення провадження у справі №5028/17/61/2012 заборгованість не була добровільно погашена Відповідачем. Вказаними грошовими коштами Відповідач фактично безпідставно користувався понад десять місяців, не приймаючи до уваги складне фінансове становище Позивача, зокрема його зобов'язання перед постачальниками і виробниками товару, а також зобов'язання щодо сплати відсотків за кредитами та погашення кредитів у банках.
У судовому засіданні 27.11.2012 року представник Відповідача надав довідку за підписом головного бухгалтера, згідно якої заборгованість по заробітній платі складає близько 2 млн. грн., а заборгованість по кредитах біля 18 млн. грн.
Дослідивши матеріали справи та надані докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд,
Згідно ч.2 ст.35 Господарського процесуального кодексу України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.
Рішенням господарського суду Чернігівської області від 26.06.2012р. по справі №5028/5/18/2012 було задоволено повністю позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Вена" до публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Домобудівник" про стягнення 3642818,78 грн. боргу.
Згідно даного рішення судом встановлено наступне.
16.01.2011 року, сторонами укладено Договір поставки за №42/П/11 (далі - Договір).
Статтею 712 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його в підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.
Відповідно до п.п.1.1., 1.2. спірного Договору, постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у договорі, поставити та передати у власність покупцеві товар (партію товару) в асортименті, кількості та цінами, вказаними у видаткових накладних, що засвідчують передачу-приймання товару від постачальника до покупця та є невід'ємними частинами даного договору, а покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, прийняти та оплатити вказаний товар. Предметом поставки є товари з найменуванням, зазначеним у додатку(ах) до договору і визначені родовими ознаками.
Розділами 2, 3 спірного Договору визначено умови і строки поставки, та порядок приймання-передачі товару.
Так, згідно п.п. 2.1.,2.2. та 2.4. Договору, передача товару здійснюється за видатковою накладною, в якій сторони зазначають найменування товару, кількість, ціну та загальну вартість товару, що постачається. Дата, вказана постачальником у видатковій накладній, є датою поставки товару постачальником.
Поставка товару здійснюється окремими партіями згідно із замовленням покупця. Сторони погоджують строки та місце поставки товару, асортимент, кількість, ціну і вартість партії за усною домовленістю або письмовим замовленням.
Поставка товару вважається виконаною в момент передачі товару уповноваженому представнику покупця, що підтверджується отриманою від останнього довіреністю на отримання товарно-матеріальних цінностей та його підписом у видатковій накладній.
З матеріалів справи вбачається, що Позивачем на виконання умов Договору передано, а відповідачем прийнято товар - будівельні матеріали в асортименті, кількості та по ціні, визначених у наступних видаткових накладних:
№ п/пНомер та дата видаткової накладноїНомер та дата довіреностіВартість поставленого товару, грн.Сума оплати, грн.Сума боргу, грн.
Липень 2011 року
1.№ 01013966 від 8 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011130,7942,7488,05
2.№ 01014070 від 11 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011454,850454,85
3.№ 01014110 від 11 липня 2011р.№ 566 від 01.07.201149290,0030037,1319252,87
4.№ 01014379 від 13 липня 2011р.№ 566 від 01.07.201123319,80023319,80
5.№ 01014534 від 14 липня 2011р.№ 566 від 01.07.20111106,0801106,08
6.№ 01014535 від 14 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011189,200189,20
7.№ 01014539 від 14 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011210,000210,00
8.№ 01014599 від 15 липня 2011р. № 566 від 01.07.2011414,080414,08
9.№ 01014719 від 18 липня 2011р.№ 566 від 01.07.201151,00051,00
10.№ 01014844 від 19 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011286,200286,20
11.№ 01014862 від 19 липня 2011р.№ 566 від 01.07.20112758,0002758,00
12.№ 01014916 від 19 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011956,860956,86
13.№ 01014918 від 19 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011177,960177,96
14.№ 01014920 від 19 липня 2011р.№ 566 від 01.07.201159,40059,40
15.№ 01015060 від 20 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011428,400428,40
16.№ 01015093 від 20 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011136,200136,20
17.№ 01015124 від 20 липня 2011р.№ 566 від 01.07.201148,00048,00
18.№ 01015418 від 25 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011973,800973,80
19.№ 01015601 від 26 липня 2011р.№ 566 від 01.07.2011216,000216,00
20.№ 01015603 від 26 липня 2011р.№ 566 від 01.07.20113912,8403912,84
21.№ 01015627 від 27 липня 2011р.№ 566 від 01.07.201181899,3211889,3270010,20
22.№ 01015693 від 27 липня 2011р.№ 566 від 01.07.201161,96061,96
23.№ 01015769 від 28 липня 2011р.№ 566 від 01.07.20116328,5606328,56
Серпень 2011 року
24.№ 01016044 від 1 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011117304,770117304,77
25.№ 01016295 від 2 серпня 2011р. № 671 від 01.08.201138426,38038426,38
26.№ 01016358 від 3 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20116098,8806098,88
27.№ 01016466 від 4 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20115739,0905739,09
28.№ 01016468 від 4 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20116050,4506050,45
29.№ 01016469 від 4 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20116495,0206495,02
30.№ 01016524 від 4 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20119404,3409404,34
31.№ 01016560від 4 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111458,6801458,68
32.№ 01016792 від 8 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20115361,0805361,08
33.№ 01017049 від 10 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011350,650350,65
34.№ 01017050 від 10 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111307,7901307,79
35.№ 01017051 від 10 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011945,960945,96
36.№ 01016990 від 10 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.201122762,70022762,70
37.№ 01017102 від 11 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011842,810842,81
38.№ 01017103 від 11 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.201167,27067,27
39.№ 01017108 від 11 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011241,430241,43
40.№ 01017125 від 11 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011764,820764,82
41.№ 01017143 від 11 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011533,000533,00
42.№ 01017304 від 12 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011320,380320,38
43.№ 01017536 від 16 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011231,840231,84
44.№ 01017599 від 16 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111394,8801394,88
45.№ 01017623 від 16 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.201123224,65023224,65
46.№ 01017688 від 17 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011238,080238,08
47.№ 01017855 від 18 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111200,0601200,06
48.№ 01017863 від 18 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.201122,50022,50
49.№ 01017912 від 19 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011185,940185,94
50.№ 01017955 від 19 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011971,660971,66
51.№ 01017920 від 19 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.2011127,800127,80
52.№ 01018205 від 23 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.201136025,89036025,89
53.№ 01018206 від 23 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20119145,1809145,18
54.№ 01018358 від 25 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111079,3601079,36
55.№ 01018449 від 25 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111579,2001579,20
56.№ 01018467 від 25 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111501,5501501,55
57.№ 01018834 від 30 серпня 2011р.№ 671 від 01.08.20111489,0001489,00
Вересень 2011 року
58.№ 01018582 від 1 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201170279,57070279,57
59.№ 01019182 від 2 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20113350,4503350,45
60.№ 01019199 від 2 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201129412,29029412,29
61.№ 01019201 від 2 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20113127,4003127,40
62.№ 01019203 від 2 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201123461,29023461,29
63.№ 01019206 від 2 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201118697,48018697,48
64.№ 01019276 від 3 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011330,510330,51
65.№ 01019475 від 6 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20118886,5008886,50
66.№ 01019476 від 6 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20115315,0305315,03
67.№ 01019582 від 6 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201124371,89024371,89
68.№ 01019670 від 7 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20114163,9204163,92
69.№ 01019695 від 7 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201119823,10019823,10
70.№ 01019750 від 7 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20111009,6601009,66
71.№ 01019840 від 8 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011400,120400,12
72.№ 01019877 від 8 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201183,79083,79
73.№ 01019889 від 8 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011399,900399,90
74.№ 01019898 від 8 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201130506,42030506,42
75.№ 01019900 від 8 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201144235,36044235,36
76.№ 01019928 від 9 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011227,500227,50
77.№ 01019991 від 9 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011352,610352,61
78.№ 01020061 від 12 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011357,860357,86
79.№ 01020072 від 12 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201111900,00011900,00
80.№ 01020074 від 12 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201182426,71082426,71
81.№ 01020170 від 12 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011555,880555,88
82.№ 01020367 від 14 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201118720,68018720,68
83.№ 01020368 від 14 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20117786,9607786,96
84.№ 01020502 від 15 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201136969,49036969,49
85.№ 01020504 від 15 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201134545,4829147,605397,88
86.№ 01020648 від 16 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201125088,35025088,35
87.№ 01020706 від 16 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011689,400689,40
88.№ 01020707 від 16 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20117417,5007417,50
89.№ 01020910 від 20 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011146327,320146327,32
90.№ 01021139 від 21 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011379,530379,53
91.№ 01021401 від 23 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20114593,0004593,00
92.№ 01021416 від 23 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201117225,23017225,23
93.№ 01021471 від 23 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201124834,15024834,15
94.№ 01021476 від 23 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201116415,12016415,12
95.№ 01021562 від 26 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20118965,9008965,90
96.№ 01021566 від 26 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20112086,5002086,50
97.№ 01021583 від 26 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011266,010266,01
98.№ 01021568 від 26 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201140264,23040264,23
99.№ 01021720 від 27 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201120586,30020586,30
100.№ 01021802 від 28 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201116113,81016113,81
101.№ 01021811 від 28 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20116180,1306180,13
102.№ 01021813 від 28 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20119816,9909816,99
103.№ 01021815 від 28 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20112946,5602946,56
104.№ 01021826 від 28 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201114916,20014916,20
105.№ 01021925 від 28 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201168,16068,16
106.№ 01021926 від 28 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201112466,01012466,01
107.№ 01022002 від 29 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011521,980521,98
108.№ 01022052 від 29 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201125213,24025213,24
109.№ 01022067 від 30 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201132353,48032353,48
110.№ 01022079 від 30 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.201114371,48014371,48
111.№ 01022083 від 30 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20117972,8407972,84
112.№ 01022133 від 30 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011170,600170,60
113.№ 01022154 від 30 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.2011156,970156,97
114.№ 01022171 від 30 вересня 2011р.№ 777 від 01.09.20111756,0001756,00
Жовтень 2011 року
115.№ 01022236 від 3 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011431,840431,84
116.№ 01022404 від 4 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201173889,65073889,65
117.№ 01022421 від 4 жовтня 2011р. № 862 від 03.10.20111680,0001680,00
118.№ 01022537 від 5 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201194580,51094580,51
119.№ 01022540 від 5 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20119851,6209851,62
120.№ 01022541 від 5 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20118060,0008060,00
121.№ 01022586 від 5 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011310,080310,08
122.№ 01022587 від 5 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20112094,4402094,44
123.№ 01022687 від 5 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011659,600659,60
124.№ 01022743 від 6 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20112988,9602988,96
125.№ 01022745 від 6 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201113823,26013823,26
126.№ 01022748 від 6 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20114291,2004291,20
127.№ 01022765 від 6 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201119796,94019796,94
128.№ 01022794 від 6 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011173,400173,40
129.№ 01022870 від 7 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20114409,7604409,76
130.№ 01023168 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20111973,7601973,76
131.№ 01023172 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201115099,33015099,33
132.№ 01023176 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20111391,1601391,16
133.№ 01023215 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201113614,90013614,90
134.№ 01023216 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201153083,78053083,78
135.№ 01023217 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201112293,51012293,51
136.№ 01023218 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201114399,90014399,90
137.№ 01023220 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011144038,900144038,90
138.№ 01023228 від 11 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201127675,96027675,96
139.№ 01023307 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20111104,8401104,84
140.№ 01023308 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20112065,8002065,80
141.№ 01023310 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201125495,42025495,42
142.№ 01023311 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20117146,4507146,45
143.№ 01023335 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20111548,8001548,80
144.№ 01023338 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011107,360107,36
145.№ 01023339 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201193,34093,34
146.№ 01023342 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011214,180214,18
147.№ 01023344 від 12 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20114354,1404354,14
148.№ 01023356 від 12 жовтня 2011 р.№ 862 від 03.10.20113590,0103590,01
149.№ 01023438 від 12 жовтня 2011р. № 862 від 03.10.20117091,2807091,28
150.№ 01023511 від 13 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011547,800547,80
151.№ 01023516 від 13 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20112310,6502310,65
152.№ 01023533 від 13 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011772,500772,50
153.№ 01023540 від 13 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011189484,250189484,25
154.№ 01023580 від 14 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201116267,95016267,95
155.№ 01023642 від 14 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201145670,10045670,10
156.№ 01023644 від 14 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10 20113748,3203748,32
157.№ 01023645 від 14 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201194,25094,25
158.№ 01023573 від 14 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201112189,25012189,25
159.№ 01023578 від 14 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201150418,60050418,60
160.№ 01023715 від 14 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201118031,62018031,62
161.№ 01023753 від 17 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011101662,380101662,38
162.№ 01023754 від 17 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011108681,780108681,78
163.№ 01024068 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201149170,86049170,86
164.№ 01024069 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201120231,69020231,69
165.№ 01024071 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20113882,3903882,39
166.№ 01024072 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20116156,1206156,12
167.№ 01024082 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011193,900193,90
168.№ 01024108 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20117835,4907835,49
169.№ 01024111 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201154106,02054106,02
170.№ 01024112 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201134895,29034895,29
171.№ 01024159 від 19 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20111870,8001870,80
172.№ 01024320 від 20 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201128378,08028378,08
173.№ 01024500 від 21 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201111714,59011714,59
174.№ 01024508 від 21 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201126399,00026399,00
175.№ 01024511 від 21 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201115878,32015878,32
176.№ 01024513 від 21 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20116997,8006997,80
177.№ 01024515 від 21 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20115543,4005543,40
178.№ 01024559 від 21 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201140077,85040077,85
179.№ 01024602 від 24 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20112892,7802892,78
180.№ 01024603 від 24 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011148584,240148584,24
181.№ 01024679 від 24 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011812,34806,695,65
182.№ 01024758 від 25 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201194719,85094719,85
183.№ 01024883 від 25 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201129908,50029908,50
184.№ 01024885 від 25 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20116561,0006561,00
185.№ 01024926 від 26 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20119996,7709996,77
186.№ 01025040 від 27 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201153470,26053470,26
187.№ 01025067 від 27 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20115339,4005339,40
188.№ 01025069 від 27 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20113337,1303337,13
189.№ 01025110 від 27 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20117740,3407740,34
190.№ 01025111 від 27 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201117250,95017250,95
191.№ 01025229 від 28 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.2011839,400839,40
192.№ 01025230 від 28 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20112102,6902102,69
193.№ 01025263 від 28 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201110259,28010259,28
194.№ 01025322 від 28 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.20114145,0004145,00
195.№ 01025402 від 31 жовтня 2011р.№ 862 від 03.10.201126811,60026811,60
Листопад 2011 року
196.№ 01025551 від 1 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20119250,0009250,00
197.№ 01025553 від 1 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201139690,00039690,00
198.№ 01025559 від 1 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20118277,3608277,36
199.№ 01025631 від 1 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201113118,31013118,31
200.№ 01025651 від 1 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20114974,0004974,00
201.№ 01025703 від 2 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20114191,5504191,55
202.№ 01025705 від 2 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20119325,7009325,70
203.№ 01025761 від 2 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011717,730717,73
204.№ 01025804 від 2 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201130641,33030641,33
205.№ 01025806 від 2 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201186,65086,65
206.№ 01025873 від 3 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201115428,46015428,46
207.№ 01025874 від 3 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20113945,1003945,10
208.№ 01025970 від 3 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011815,860815,86
209.№ 01026048 від 4 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201113213,00013213,00
210.№ 01026049 від 4 листопада2011р.№ 958 від 01.11.20113585,6003585,60
211.№ 01026050 від 4 листопада2011р.№ 958 від 01.11.201112316,66012316,66
212.№ 01026051 від 4 листопада2011р.№ 958 від 01.11.201112761,82012761,82
213.№ 01026060 від 4 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201123943,06023943,06
214.№ 01026062 від 4 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20117990,0007990,00
215.№ 01026144 від 4 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011330,180330,18
216.№ 01026291 від 7 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20113270,9603270,96
217.№ 01026434 від 8 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201177,74077,74
218.№ 01026454 від 8 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20118038,1608038,16
219.№ 01026460 від 8 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201198,94098,94
220.№ 01026503 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20116490,4406490,44
221.№ 01026505 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201115456,00015456,00
222.№ 01026506 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20111268,0001268,00
223.№ 01026507 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20114794,0004794,00
224.№ 01026509 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201147,67047,67
225.№ 01026546 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011242,180242,18
226.№ 01026577 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201118239,26018239,26
227.№ 01026656 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201117773,47017773,47
228.№ 01026682 від 9 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011152409,600152409,60
229.№ 01026747 від 10 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011125,400125,40
230.№ 01026848 від 10 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011802,640802,64
231.№ 01026859 від 11 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20118712,7908712,79
232.№ 01026860 від 11 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201138940,30038940,30
233.№ 01027019 від 14 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011457228,800457228,80
234.№ 01027025 від 14 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011187,700187,70
235.№ 01027337 від 16 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20117490,3607490,36
236.№ 01027339 від 16 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201113007,70013007,70
237.№ 01027342 від 16 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201112439,50012439,50
238.№ 01027344 від 16 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011167,180167,18
239.№ 01027396 від 16 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011294,040294,04
240.№ 01027427 від 16 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011259,800259,80
241.№ 01027480 від 17 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20111156,7401156,74
242.№ 01027595 від 18 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201152527,27052527,27
243.№ 01027636 від 18 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20111105,4801105,48
244.№ 01027751 від 21 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011344,530344,53
245.№ 01027764 від 21 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011167,180167,18
246.№ 01027766 від 21 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20115512,0805512,08
247.№ 01027733 від 22 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20113397,0003397,00
248.№ 01027940 від 22 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20112038,0002038,00
249.№ 01027946 від 22 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011222,040222,04
250.№ 01027975 від 22 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201114559,00014559,00
251.№ 01028055 від 23 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201131811,86031811,86
252.№ 01028062 від 23 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011375,400375,40
253.№ 01028064 від 23 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20118634,0608634,06
254.№ 01028065 від 23 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20111254,4701254,47
255.№ 01028067 від 23 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20112698,1202698,12
256.№ 01028102 від 23 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011235,680235,68
257.№ 01028188 від 24 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011515,540515,54
258.№ 01028222 від 24 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201161844,10061844,10
259.№ 01028302 від 25 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20111808,0501808,05
260.№ 01028321 від 25 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.20111115,9401115,94
261.№ 01028368 від 25 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.201193,35093,35
262.№ 01028521 від 28 листопада 2011р.№ 958 від 01.11.2011103,300103,30
Грудень 2011 року
263.№ 01029471 від 6 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201124231,56024231,56
264.№ 01029476 від 6 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201115664,81015664,81
265.№ 01029477 від 6 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201115625,50015625,50
266.№ 01029569 від 7 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.2011571,150571,15
267.№ 01029713 від 8 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.2011954,190954,19
268.№ 01030510 від 15 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201125183,90025183,90
269.№ 01030609 від 16 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201119736,34019736,34
270.№ 01030764 від 19 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.2011177,640177,64
271.№ 01030765 від 19 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.2011140,400140,40
272.№ 01030784 від 19 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201112078,48012078,48
273.№ 01030785 від 19 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.20111819,3601819,36
274.№ 01030879 від 20 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.20119306,7209306,72
275.№ 01030895 від 20 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.2011167,180167,18
276.№ 01030992 від 21 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201137647,44037647,44
277.№ 01030994 від 21 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.20112355,0202355,02
278.№ 01031012 від 21 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.20111116,2901116,29
279.№ 01031202 від 23 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.201145881,65045881,65
280.№ 01031394 від 26 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.20113925,4703925,47
281.№ 01031757 від 29 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.20111045,9701045,97
282.№ 01031864 від 30 грудня 2011р.№ 1113 від 01.12.2011440,670440,67
Всього 4676519,8271923,484604596,34
Всього на суму 4 604 596,34грн.
На підтвердження отримання товару покупцем, до позовної заяви позивачем додано копії довіреностей виданих на ім'я:
Казимір Миколи Петровича, інженера (постачання): №566 від 01.07.2011; №671 від 01.08.2011 та №958 від 01.11.2011 /на отримання матеріалів/;
Овдійко Ганни Василівни, завідувача центральним складом: №777 від 01.09.2011та №1113 від 01.12.2011 /на отримання матеріалів/;
Кравченко Валентини Петрівни, відділ постачання, №862 від 03.10.2011 /на отримання матеріалів/.
Крім того, позивачем подано копії рахунків-фактур та податкових накладних, виписаних ним під видаткові накладні, які вказано в позовній заяві.
Відповідно до п.п. 6.1.-6.3. Договору, покупець зобов'язаний виконати повну оплату кожної партії товару згідно накладних постачальника не пізніше 30 календарних днів з дати поставки товару шляхом безготівкового або готівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. При здійсненні платежу покупець обов'язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату договору, рахунку-фактури, видаткової накладної. Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, надійшла на поточний рахунок постачальника.
Тобто, за видатковою накладною (надалі -в/н) №01013966 від 08.07.2011 відповідач мав розрахуватися до 08.08.2011 включно; за в/н №01014070 та №01014110 від 11.07.2011 - до 11.08.2011; за в/н №01014379 від 13.07.2011- до 12.08.2011; за в/н №01014534, №01014535 та №01014539 від 14.07.2011 - до 13.08.2011; за в/н №01014599 від 15.07.2011 - до 13.08.2011; за в/н №01014719 від 18.07.2011 - до 17.08.2011; за в/н №01014844, №01014862, № 01014916, №01014918 та №01014920 від 19.07.2011- до 18.08.2011; за в/н №01015060, №01015093 та №01015124 від 20.07.2011 - до 19.08.2011; за в/н №01015418 від 25.07.2011 - до 24.08.2011; за в/н №01015601 та №01015603 від 26.07.2011- до 25.08.2011; за в/н №01015627 та №01015693 від 27.07.2011- до 26.08.2011; за в/н №01015769 від 28.07.2011- до 27.08.2011; за в/н №01016044 від 01.08.2011- до 31.08.2011; за в/н №01016295 від 02.08.2011 - до 01.09.2011; за в/н №01016358 від 03.08.2011- до 02.09.2011; за в/н №01016466, №01016468, №01016469, №01016524 та №01016560 від 04.08.2011 - до 03.09.2011; за в/н №01016792 від 08.08.2011- до 07.09.2011; за в/н №01017049, №01017050, №01017051 та №01016990 від 10.08.2011- до 09.09.2011; за в/н №01017102, №01017103, №01017108, №01017125 та №01017143 від 11.08.2011- до 10.09.2011; за в/н №01017304 від 12.08.2011- до 11.09.2011; за в/н №01017536, №01017599 та №01017623 від 16.08.2011- до 15.09.2011; за в/н №01017688 від 17.08.2011- до 16.09.2011; за в/н №01017855 та №01017863 від 18.08.2011- до 17.09.2011; за в/н №01017912, №01017955 та №01017920 від 19.08.2011- до 18.09.2011; за в/н №01018205 та № 01018206 від 23.08.2011- до 22.09.2011; за в/н №01018358, №01018449 та №01018467 від 25.08.2011 - до 24.09.2011; за в/н №01018834 від 30.08.2011- до 29.09.2011; за в/н №01018582 від 01.09.2011 - до 01.10.2011; за в/н №01019182, №01019199, №01019201, №01019203 та №01019206 від 02.09.2011- до 02.10.2011; за в/н №01019276 від 03.09.2011- до 03.10.2011; за в/н №01019475, №01019476 та № 01019582 від 06.09.2011- до 06.10.2011; за в/н №01019670, №01019695 та №01019750 від 07.09.2011 до 07.10.2011; за в/н №01019840, №01019877, №01019889, №01019898, №01019900 від 08.09.2011 -до 08.10.2011; за в/н №01019928 та №01019991 від 09.09.2011- до 09.10.2011; за в/н №01020061, №01020072, №01020074 та №01020170 від 12.09.2011- до 12.10.2011; за в/н №01020367 та №01020368 від 14.09.2011- до 14.10.2011; за в/н №01020502 та №01020504 від 15.09.2011 - до 15.10.2011; за в/н №01020648, №01020706 та №01020707 від 16.09.2011 - до 16.10.2011; за в/н №01020910 від 20.09.2011- до 20.10.2011; за в/н №01021139 від 21.09.2011 - до 21.10.2011; за в/н №01021401, №01021416, №01021471 та №01021476 від 23.09.2011- до 23.10.2011; за в/н №01021562, №01021566, №01021583 та №01021568 від 26.09.2011- до 26.10.2011; за в/н №01021720 від 27.09.2011- до 27.10.2011; за в/н №01021802, №01021811, №01021813, №01021815, №01021826, №01021925 та №01021926 від 28.09.2011- до 28.10.2011; за в/н №01022002 та №01022052 від 29.09.2011- до 29.10.2011; за в/н № 01022067, №01022079, №01022083, №01022133, №01022154 та №01022171 від 30.09.2011- до 30.10.2011; за в/н №01022236 від 03.10.2011- до 02.11.2011; за в/н №01022404 та № 01022421 від 04.10.2011- до 03.11.2011; за в/н №01022537, №01022540, №01022541, №01022586, №01022587 та №01022687 від 05.10.2011- до 04.11.2011; за в/н №01022743, №01022745, №01022748, №01022765 та №01022794 від 06.10.2011- до 05.11.2011; за в/н №01022870 від 07.10.2011- до 06.11.2011; за в/н №01023168, №01023172, №01023176, №01023215, №01023216, №01023217, №01023218, №01023220 та №01023228 від 11.10.2011- до 10.11.2011; за в/н №01023307, №01023308, №01023310, №01023311, №01023335, №01023338, №01023339, №01023342, №01023344, №01023356 та №01023438 від 12.10.2011- до 11.11.2011; за в/н №01023511, №01023516, 01023533 та №01023540 від 13.10.2011- до 12.11.2011; за в/н №01023580, №01023642, №01023644, №01023645, №01023573, №01023578 та №01023715 від 14.10.2011- до 13.11.2011; за в/н №01023753 та №01023754 від 17.10.2011- до 16.11.2011; за в/н №01024068, № 01024069, №01024071, №01024072, №01024082, №01024108, №01024111, №01024112 та №01024159 від 19.10.2011- до 18.11.2011; за в/н №01024320 від 20.10.2011- до 19.11.2011; за в/н №01024500, №01024508, №01024511, №01024513, №01024515 та №01024559 від 21.10.2011- до 20.11.2011; за в/н №01024602, №01024603 та №01024679 від 24.10.2011- до 23.11.2011; за в/н №01024758, №01024883 та №01024885 від 25.10.2011- до 24.11.2011; за в/н №01024926 від 26.10.2011- до 25.11.2011; за в/н №01025040, №01025067, №01025069, №01025110 та №01025111 від 27.10.2011 - до 26.11.2011; за в/н №01025229, №01025230, №01025263 та №01025322 від 28.10.2011- до 27.11.2011; за в/н №01025402 від 31.10.2011- до 30.11.2011; за в/н №01025551, № 01025553, №01025559, №01025631 та №01025651 від 01.11.2011- до 01.12.2011; за в/н №01025703, №01025705, №01025761, №01025804 та №01025806 від 02.11.2011- до 02.12.2011; за в/н №01025873, №01025874 та №01025970 від 03.11.2011- до 03.12.2011; за в/н №01026048, №01026049, №01026050, №01026051, №01026060, №01026062 та № 01026144 від 04.11.2011-до 04.12.2011; за в/н №01026291 від 07.11.2011- до 07.12.2011; за в/н №01026434, №01026454 та №01026460 від 08.11.2011- до 08.12.2011; за в/н №01026503, №01026505, №01026506,№01026507, №01026509, №01026546, №01026577, №01026656 та №01026682 від 09.11.2011- до 09.12.2011; за в/н №01026747 та №01026848 від 10.11.2011- до 10.12.2011; за в/н № 01026859 та №01026860 від 11.1.2011- до 11.12.2011; за в/н №01027019 та №01027025 від 14.11.2011- до 14.12.2011; за в/н №01027337, №01027339, №01027342, №01027344, №01027396 та №01027427 від 16.11.2011- до 16.12.2011; за в/н №01027480 від 17.11.2011- до 17.12.2011; за в/н №01027595 та №01027636 від 18.11.2011- до 18.12.2011; за в/н №01027751, №01027764 та №01027766 від 21.11.2011- до 21.12.2011; за в/н №01027733, №01027940, №01027946 та №01027975 від 22.11.2011- до 22.12.2011; за в/н №01028055, №01028062, №01028064, №01028065, № 01028067 та №01028102 від 23.11.2011- до 23.12.2011; за в/н №01028188 та №01028222 від 24.11.2011- до 24.12.2011; за в/н №01028302, №01028321та №01028368 від 25.11.2011- до 25.12.2011; за в/н №01028521 від 28.11.2011 - до 28.12.2011; за в/н №01029471, №01029476 та №01029477 від 06.12.2011- до 05.01.2012; за в/н №01029569 від 07.12.2011- до 06.01.2012; за в/н №01029713 від 08.12.2011- до 07.01.2012; за в/н №01030510 від 15.12.2011- до 14.01.2012; за в/н №01030609 від 16.12.2011- до 15.01.2012; за в/н №01030764, №01030765, №01030784 та №01030785 від 19.12.2011- до 18.01.2012; за в/н №01030879 та №01030895 від 20.12.2011- до 19.01.2012; за в/н №01030992, №01030994 та №01031012 від 21.12.2011- до 20.01.2012; за в/н №01031202 від 23.12.2011- до 22.01.2012; за в/н №01031394 від 26.12.2011- до 25.01.2012; за в/н №01031757 від 29.12.2011- до 28.01.2012 та за в/н №01031864 від 30.12.2011р. мав розрахуватися до 29.01.2012 включно.
З матеріалів справи вбачається, що відповідачем товар отримано, будь-яких заперечень не надано, отже, враховуючи положення ст.692 ЦК України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.
Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.
Натомість, за отриманий товар по спірним видатковим накладним, копії яких додані до матеріалів справи, відповідач розрахувався частково, взяті на себе договірні зобов'язання щодо його оплати в повному обсязі та в строк не виконав. Відповідачем здійснено часткову оплату товару на суму 961 777,56 грн.
Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України та ст.193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до договору, закону, інших правових актів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.
Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.
Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).
Нормами ст.ст. 32 - 34 ГПК України визначено, зокрема, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Із матеріалів справи вбачається, що відповідач в порушення взятих на себе договірних зобов'язань та наведених вище норм чинного законодавства України за поставлений товар своєчасно та в повному обсязі не розрахувався.
З врахуванням зазначеного вище та заяв про зменшення розміру позовних вимог, господарський суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача щодо стягнення боргу є обґрунтованими і підлягають задоволенню в сумі 3642818,78 грн.
Дана сума була стягнута вищевказаним рішенням господарського суду Чернігівської області від 26.06.2012р. по справі №5028/5/18/2012.
Постановою Вищого господарського суду України від 22.10.12р. та постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.09.2012р. рішення господарського суду Чернігівської області від 26.06.2012р. по справі №5028/5/18/2012 залишено без змін.
З викладеного вбачається, що рішення господарського суду Чернігівської області від 26.06.2012р. по справі №5028/5/18/2012 набрало законної сили 06 вересня 2012 року.
В межах справи №5028/5/18/2012 не розглядалося питання про стягнення пені та 3% річних.
Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України
"Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін)."
Відповідно до ч.ч.1,7 ст.193 Господарського кодексу України (далі ГКУ):
"Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином."
Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Згідно ст.599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.631 Цивільного кодексу України:
"Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. "
Відповідно до ч.2 ст.193 ГКУ:
"Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором."
Згідно ч.1 ст.216 ГКУ:
"Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором."
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.217 ГКУ:
"Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.
У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. "
Згідно ч.1 ст.218 ГКУ:
"Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. "
Відповідно до ч.1 ст.230 ГКУ:
"Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. "
Згідно п.1 ст.546 Цивільного кодексу виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.
Відповідно до ст. 547 Цивільного кодексу правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.
Згідно ч.1 ст.548 Цивільного кодексу виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.
Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Згідно п.7.3. Договору, за порушення терміну оплати вартості (ціни) поставленого товару, встановленого п.6.1. цього Договору Постачальник має право стягнути з Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період порушення винною стороною грошового зобов'язання, від суми боргу за кожен день прострочки. Штрафна санкція, передбачена цим пунктом Договору стягується понад строк, передбачений п.6 ст.232 Господарського кодексу України в межах 5-ти річного строку.
За умовами п.7.7. Договору на підставі ст.259 Цивільного Кодексу України, сторони встановили, що строк позовної давності за цим Договором, а також по стягненню штрафів та пені складає 5 (п'ять) років.
На підставі викладеного, враховуючи порушення Відповідачем строків оплати, передбачених умовами Договору, Позивачем обґрунтовано нараховані Відповідачу пеня у розмірі 167184,08 грн. за період з 13.06.2012р. по 12.10.2012р. згідно наданого розрахунку.
Разом з тим, згідно п.3 ст.83 Господарського процесуального кодексу України:
„Господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання. "
Відповідно до ст.233 Господарського кодексу України:
«У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.
Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.»
Згідно ч.3 ст.551 Цивільного кодексу України:
«Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.»
З врахуванням викладеного, в судовому засіданні 06.11.12р. судом було оголошено перерву та зобов'язано Позивача надати письмове пояснення з наданням відповідних доказів:
· щодо клопотання Відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій;
· чи завдало порушення зобов'язання Відповідачем збитків Позивачу, які саме, на яку суму, чим це підтверджується;
· який майновий стан Позивача та чи існують інші інтереси Позивача, що заслуговують на увагу, на які негативно може вплинути позитивне вирішення клопотання Відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій.
Також суд зобов'язав Відповідача надати письмове пояснення з наданням відповідних доказів, який майновий стан Відповідача та чи існують інші інтереси Відповідача, що заслуговують на увагу, і можуть бути однією з підстав клопотання Відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій.
До початку судового засідання 27.11.2012 року від Позивача надійшли письмові пояснення, у яких останній проти зменшення розміру пені заперечив, зазначивши, що Відповідачем сума боргу у розмірі 3707198,78 грн. (згідно рішення господарського суду Чернігівської області від 26.06.2012р. у справі №5028/5/18/2012) надійшла на поточний рахунок Позивача лише 13.11.2012 року, тобто на момент порушення провадження у справі №5028/17/61/2012 заборгованість не була добровільно погашена Відповідачем. Вказаними грошовими коштами Відповідач фактично безпідставно користувався понад десять місяців, не приймаючи до уваги складне фінансове становище Позивача, зокрема його зобов'язання перед постачальниками і виробниками товару, а також зобов'язання щодо сплати відсотків за кредитами та погашення кредитів у банках.
Таким чином, Позивачем не надано конкретної суми завданих діями Відповідача збитків в даному випадку з відповідним розрахунком та доказами.
Аналогічно Позивачем не надано доказів тяжкого майнового стану Позивача чи існування інших інтересів Позивача, що заслуговують на увагу та на які негативно може вплинути позитивне вирішення клопотання Відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій.
У судовому засіданні 27.11.2012 року представник Відповідача надав довідку за підписом головного бухгалтера, згідно якої заборгованість по заробітній платі складає близько 2 млн. грн., а заборгованість по кредитах біля 18 млн. грн.
Інших підтверджуючих документів щодо стану підприємства Відповідач не надав, посилаючись на факт відключення електроенергії на підприємстві.
З урахуванням викладеного, суд, вирішуючи клопотання Відповідача про зменшення розміру пені, враховує відсутність доказів завдання Позивачу конкретної суми збитків та ступінь виконання Відповідачем зобов'язання в даному випадку, а саме повне погашення ним суми основного боргу в розмірі 3707198,78 грн. платіжною вимогою №1006/2 від 12.10.12р., яка надійшла на рахунки Позивача згідно представленої ним банківської виписки 13.11.12р., а тому вважає за можливе відповідно до ч.2 ст.233 Господарського кодексу України зменшити розмір пені до 85000 грн.
В стягненні решти пені в позові має бути відмовлено.
Згідно ст.625 Цивільного кодексу боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Позивач, враховуючи вищевикладене, обґрунтовано просить стягнути 3% річних у розмірі 33426,89 грн. за період з 13.06.2012р. по 12.10.2012р. відповідно до наданого розрахунку.
Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.
Таким чином, Відповідач належних та допустимих доказів, які б спростовували викладені обставини, не надав.
Оскільки чинне законодавство не пов'язує припинення зобов'язання з постановленням судового рішення чи відкриттям виконавчого провадження з його примусового виконання, а наявність судових актів про стягнення заборгованості не припиняє грошових зобов'язань боржника та не виключає його відповідальності за порушення строків розрахунків, застосування до спірних правовідносин положень статті 625 ЦК України є обґрунтованим.
Даний висновок повністю відповідає висновкам, викладеним в постанові Верховного Суду України від 12.09.11р. по справі №6/433-42/183.
На підставі викладеного суд доходить висновку, що позов підлягає задоволенню в частині стягнення 85000 грн. пені та 33426,89 грн. 3% річних.
В стягненні решти пені в позові має бути відмовлено з підстав, зазначених вище.
Враховуючи, що даний спір виник внаслідок неправильних дій Відповідача суд доходить висновку, що, відповідно до ч.2 ст. 49 Господарського процесуального кодексу, судовий збір в повному обсязі має бути покладений на Відповідача.
Керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 546-549, 551, 599, 610, 612, 625, 631 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 216-218, 233, 230 Господарського кодексу України, ст.ст.22, 33, 49, 75, 82, п.3 ст.83, 84, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Позов задовольнити частково.
2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Домобудівник" (14001, м. Чернігів, вул. Щорса, 59-а, код ЄДРПОУ 01272976) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Вена" (14000, м. Чернігів, вул.Толстого, 28, код ЄДРПОУ 14245188) 85000 грн. пені, 33426 грн. 89 коп. - 3% річних та 4012 грн. 22 коп. на відшкодування судового збору.
Наказ видати після набрання рішенням законної сили.
3. В решті позову відмовити.
Суддя І.В. Кушнір
27.11.12