05 квітня 2011 року
справа № 5020-5/326-7/203
Суддя господарського суду міста Севастополя Альошина С.М., розглянувши матеріали
за позовом Кримського транспортного прокурора
(вул. Привокзальна, 6, м. Сімферополь, 95006),
в інтересах держави в особі
1). Міністерства транспорту та зв'язку України
(пр. Перемоги, 14, м. Київ, 01135),
2). Державного підприємства обслуговування повітряного руху України
(Аеропорт, м. Бориспіль, Київська область, 08307)
в особі Регіонального структурного підрозділу «Кримаерорух»Державного підприємства обслуговування повітряного руху України
(11 км Євпаторійського шосе, с. Укромне, Сімферопольський район, АР Крим, 97526),
до відповідача -Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Строй»
(вул. Брестська, буд. 18а, м. Севастополь, 99001),
про стягнення 169 169,70 грн.,
Суддя С. М. Альошина
Від позивачів - 1). Миргородська О.С. -представник по довіреності № 7189/03/14-10 від 31.12.2010 (копія довіреності у справі), 2). Веренчанський О.М. -юрисконсульт І-ої категорії, довіреність № 1.23-1 від 04.01.2010, Нестеренко О.В. -начальник Севастопольської служби обслуговування повітряного руху, довіреність № 20.20/01-592 від 04.04.2011 (копії довіреностей у справі),
Від відповідача -Булгакова В.Ю. -представник по довіреності від 30.11.2010 (копія довіреності у справі),
Від прокурора - Курдюк М.А. -помічник Кримського транспортного прокурора, посвідчення № 09221
Суть спору:
Кримський транспортний прокурор звернувся до господарського суду міста Севастополя в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв'язку України та Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в особі Регіонального структурного підрозділу «Кримаерорух»Державного підприємства обслуговування повітряного руху України із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Строй», про стягнення 169 169,70 грн. штрафних санкцій за прострочення терміну виконання зобов'язань за договором підряду № 24-12/08 від 24.12.2008.
01.04.2011, до розгляду справи у судовому засіданні, на адресу суду надійшло клопотання від 28.03.2011, в якому другий позивач зменшив позовні вимоги і просив суд стягнути з відповідача 57 984,50 грн. штрафних санкцій за прострочення строку виконання зобов'язань за договором підряду № 24-12/08 від 24.12.2008.
Представник прокурора у засіданні суду надав клопотання від 04.04.2011 про зменшення розміру позовних вимог, в якому, у зв'язку зі встановленням експертом у висновку експертизи меншої вартості невиконаних відповідачем підрядних робіт, ніж
прокурором було визначено у позовній заяві, зменшив позовні вимоги і просив суд стягнути з відповідача суму штрафних санкцій за прострочення строку виконання зобов'язань за договором підряду № 24-12/08 від 24.12.2008 у розмірі 57 984,50 грн.
Також, представник прокурора надав суду заяву від 05.04.2011, в якій уточнив, що просить стягнути 57 984,50 грн. штрафних санкцій за прострочення строку виконання зобов'язань за договором підряду № 24-12/08 від 24.12.2008, саме, на користь Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в особі Регіонального структурного підрозділу «Кримаерорух»Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Представники прокурора та позивачів у судовому засіданні зменшені позовні вимоги підтримали у повному обсязі та просили їх задовольнити.
Представник першого позивача у засіданні суду надав пояснення від 05.04.2011 у даній справі, в якому зазначив, що з висновком судової будівельно-технічної експертизи згодний та підтримує зменшені позовні вимоги.
Представник відповідача у судовому засіданні надав суду додаткове пояснення від 05.04.2011, в якому відповідач позовні вимоги визнав частково -в частині стягнення 3 813,32 грн., а в частині стягнення 54 171,18 грн. просив у позові відмовити.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників процесу, суд вважає можливим прийняти зменшення розміру позовних вимог, а розгляд справи відкласти, зобов'язавши учасників процесу надати суду документи та докази, в обґрунтування своїх доводів чи заперечень.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1). Прийняти зменшення розміру позовних вимог.
2). Розгляд справи відкласти на 26.04.2011 о 15 годині 00 хвилин.
3). Зобов'язати:
Прокурора та позивачів -надати суду письмові пояснення чи заперечення на вищевказане додаткове пояснення відповідача від 05.04.2011, оригінали документів, доданих до позову, для огляду в судовому засіданні, та всі письмові докази, що стосуються предмету спору, в обґрунтування зменшених позовних вимог.
Відповідача -представити суду письмове доповнення до відзиву на позовну заяву (якщо таке є), з урахуванням зменшення розміру позовних вимог, з документальним та правовим обґрунтуванням своїх заперечень, письмове пояснення чи заперечення відносно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 676 від 09.03.2011, відомості про найменування та номери рахунків у банківських установах, на день розгляду справи, та всі письмові докази, що стосуються предмету спору, в обґрунтування своїх пояснень чи заперечень проти позову.
Учасників процесу - надати суду документи, що підтверджують повноваження осіб, які представлятимуть їх інтереси у судовому засіданні, з належно завіреними копіями в матеріали справи.
Визнати явку представників учасників процесу у судове засідання обов'язковою.
Копії документів повинні бути засвідчені належним чином, згідно з пунктом 5.27 Держстандарту України № 4163-2003 “Уніфікована Система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”, і подаються з супровідним листом.
Попередити сторін, що у разі ухилення від виконання вимог ухвали, господарський суд має право стягнути в доход Державного бюджету України штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у порядку, передбаченому п. 5 ст. 83 ГПК України.
Ухвалу направити на адреси учасників процесу рекомендованою кореспонденцією.
Для пропуску у приміщення суду мати документ, який посвідчує особу (паспорт), підтверджує її повноваження та цю ухвалу.
Суддя С. М. Альошина