65618, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"28" травня 2026 р.м. Одеса Справа № 916/1597/26
Господарський суд Одеської області у складі судді Невінгловської Ю.М., під час розгляду справи №916/1597/26,
за позовом Державного некомерційного товариства «Служба місцевих автомобільних доріг» (вул. Михайла Грушевського, буд. 49, м.Одеса, 65031; код ЄДРПОУ 42641417);
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" (вул.Праці, буд. 20, м. Чорноморськ, Одеський р-н, Одеська обл., 68000; код ЄДРПОУ 42846767);
про зобов'язання вчинити дії та стягнення штрафу,
Суть спору: 29.04.2026 до суду від Державного некомерційного товариства «Служба місцевих автомобільних доріг» надійшла позовна заява (вх.№1635/26) до ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" в якій позивач просить суд:
- зобов'язати ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» безоплатно усунути на користь Державного некомерційного товариства «Служба місцевих автомобільних доріг» недоліки (дефекти), визначені в Акті дефектів від 15.10.2025 по об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт автомобільної дороги О161525 «Федосіївка» - Подільськ-Ананьїв, км 52+772 - км 60+297, Одеська область», шляхом відновлення покриття тротуарів, на яких виявлено недоліки, площею 422 кв.м та відновлення бар'єрного огородження протяжністю 1334 м, відповідно до вимог проєктно-кошторисної документації, державних будівельних норм та стандартів;
- стягнути ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» на користь Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг» штраф за порушення строку усунення недоліків(дефектів) у розмірі 167 812,80 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що в порушення умов Договору від 29.03.21 №23к/21 укладеного між сторонами, щодо Капітального ремонту автомобільної дороги О161525 «Федосіївка» - Подільськ-Ананьїв, км 52+772- км 60+297, відповідачем виконано роботи неналежної якості та своєчасно не усунуто недоліки, у зв'язку з чим відповідач просить суд зобов'язати відповідача здійснити таке усунення та сплатити штраф за порушення строків усунення недоліків (дефектів).
Ухвалою суду від 04.05.2026 було відкрито провадження у справі №916/1597/26 за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на 28.05.2026 о 15:00.
У судове засіданні 28.05.2026 з'явився представник позивача, відповідач в судове засідання - не з'явився, явку уповноважених представників не забезпечили.
У судовому засіданні 28.05.2026 суд, без оформлення окремого процесуального документа постановив ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 13.07.2026 о 12:00.
Згідно з ч.2 ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою.
За приписами ч.3 ст. 120 ГПК України, виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне, відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, повідомити Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" про розгляд справи № 916/1597/26 шляхом надіслання ухвали суду.
Керуючись ст.ст.120, 121, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1.Повідомити Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" до електронного кабінету про відкладення підготовчого засідання на "13" липня 2026 р. о 12:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 13 (5 поверх), тел. 0(482)307-969.
2.Звернути увагу учасників справи, що вони мають право подати до суду письмову згоду на судовий розгляд справи без їх участі в судовому засіданні або заяву про розгляд справи у режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів.
3.Повідомити учасників справи про можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль).
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає.
Суддя Ю.М. Невінгловська