номер провадження справи 4/19/26
25.05.2026 Справа № 908/293/26
м.Запоріжжя Запорізької області
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 )
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД», (69063, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 27/29, кабінет 49)
про стягнення 329380,26 грн.
Суддя Зінченко Н.Г.
За участю представників сторін:
від позивача - Євглевський Н.І. на підставі довіреності №б/н від 26.09.2025, наказу № 1 від 01.01.2026 (в режимі відеоконференції);
від відповідача - Гріщенко А.О. на підставі довіреності №б/н від 21.01.2025, адвокатського свідоцтва серії ЗП №003090 від 29.03.2024, Ордеру серії АР №1205322 від 01.11.2024
06.02.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява вих. № 22/141-184, сформована в підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС 06.02.2026, (вх. № 400/08-07/26 від 06.02.2026) Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД», м. Запоріжжя про стягнення 329380,26 грн. штрафних санкцій за договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд № 151/4Д від 24.03.2025, в тому числі 107682,01 грн. пені за порушення строків завершення будівництва та 221698,25 грн. штрафу на підставі п. 13.5 договору за прострочення строків будівництва понад тридцять днів.
Згідно Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.02.2026 справу № 908/293/26 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 11.02.2026 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/293/26 в порядку спрощеного позовного провадження, присвоєно, ухвалено здійснювати розгляд справи без повідомлення (виклику) учасників справи.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 19.03.2026 ухвалено здійснювати розгляд справи № 908/293/26 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 15.04.2026.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 15.04.2026 продовжино строк підготовчого провадження у справі № 908/293/26 до 17.06.2026, продовжино строк для подання відзиву у справі № 908/293/26 до 28.02.2026. Підготовче засідання відкладено на 25.05.2026.
25.05.2026 у судове засідання з'явився представник відповідача, представник позивача під'єднався до судового засідання в режимі відеоконференції.
Статтею 182 ГПК України унормовано, що у підготовчому засіданні суд з'ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі.
Суд з'ясував наявність додаткових клопотань по справі.
Суд з'ясував питання, передбачені ст. 182 ГПК України.
Присутні у підготовчому засіданні 25.05.2026 представник позивача та представник відповідача пояснили суду, що всі процесуальні заяви по суті спору ними вже подані та інші подаватися не будуть, а також висловили свою думку про можливість закінчення підготовчого провадження у справі № 908/293/26.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Суд дійшов висновку про наявність підстав для закінчення підготовчого провадження у цій справі.
Враховуючи викладене, керуючись ст., ст. 182, 183, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Закрити підготовче провадження у справі № 908/293/26.
2. Призначити справу № 908/293/26 до розгляду по суті в судовому засіданні на 16.06.2026 о/об 10 год. 30 хвил.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, (корпус 1).
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46.
«Гаряча» телефонна лінія суду функціонує за номером (061) 764-89-30.
3. Про дату, час та місце судового засідання повідомити учасників справи та викликати їх в судове засідання. У разі неявки - повідомити суд про причини неявки, або подати заяву про розгляд позовної заяви без участі учасника.
4. Запропонувати учасникам справи подати оригінали доказів, поданих ними суду в обґрунтування своїх вимог та заперечень.
5. Роз'яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПКУ і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до засідань (в строки встановлені судом).
6. При направленні у судове засідання уповноважених представників учасників справи, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.
7. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
8. Отримати інформацію про стан розгляду справи можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/. Ознайомитись з процесуальними документами у справі - в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.
9. Копію даної ухвали направити сторонам у справі.
Суддя Н.Г. Зінченко