ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
28.11.2025Справа № 910/15702/24 (917/1212/22)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 146, код ЄДРПОУ: 31662864)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" (36002, м. Полтава, вул. Європейська буд. 60А, код ЄДРПОУ: 33835003)
про стягнення 977 140,86 грн
За зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" (36002, м. Полтава, вул. Європейська буд. 60А, код ЄДРПОУ: 33835003)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 146, код ЄДРПОУ: 31662864)
про стягнення 3 271 432, 21 грн.
В межах справи № 910/15702/24
За заявою Іноземного підприємства "Юнайтед Медіа Груп" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 146; ідентифікаційний код 32855322)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 146; ідентифікаційний код 31662864)
про банкрутство
Суддя Чеберяк П.П.
Представники сторін: не викликались
В провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа №910/15702/24 за заявою Іноземного підприємства "Юнайтед Медіа Груп" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" на стадії процедури розпорядження майном, введеної ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.01.2025.
У жовтні 2022 року до Господарського суду Полтавської області вернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про стягнення 977 140,86 грн.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 10.10.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.
10.11.2022 до Господарського суду Полтавської області звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" у строк для подання відзиву по справі № 917/1212/22 із зустрічною позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" ( позивач за первісним позовом) 3 271 432, 21 грн. пені за прострочення виконання робіт по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 15.11.2022 прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" 3 271 432, 21 грн. пені за прострочення виконання робіт по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019, об'єднано зустрічну позовну заяву з первісним позовом в одне провадження та здійснено перехід до розгляду справи № 917/1212/22 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 13.12.2022, а також задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про витребування доказів.
До Господарського суду Полтавської області надійшов відзив відповідача за зустрічним позовом на зустрічну позовну заяву.
У судовому засіданні 13.12.2025 було оголошено перерву до 17.01.2023.
До Господарського суду Полтавської області надійшла відповідь позивача за зустрічним позовом на відзив відповідача за зустрічним позовом.
Ухвалою від 23.03.2023 закінчено підготовче засідання та призначено розгляд справи по суті на 25.04.2023.
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 04.05.2023 первісний позов задоволено та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" 580 111,99 грн. основного боргу, 157 699,44 грн. пені, 37 075,49 грн. 3% річних, 202 283,95 грн., інфляційних витрат та 14 657,11грн. витрат по сплаті судового збору. Зустрічний позов задоволено та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" 3 271 432,21 грн. неустойки за прострочення виконання робіт по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019 та 49 071, 48 грн витрат по сплаті судового збору.
15.05.2023 до Господарського суду Полтавської області надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про ухвалення додаткового рішення.
23.05.2023 до Господарського суду Полтавської області надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" про ухвалення додаткового рішення.
Додатковим рішенням Господарського суду Полтавської області від 25.06.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про розподіл витрат на професійну правничу допомогу, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр» відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в сумі 100 000,00грн., задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" про відшкодування витрат на правничу допомогу, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в сумі 96 000,00грн., також стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в сумі 4 000,00грн. та відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про ухвалення додаткового рішення про проведення зустрічного зарахування присуджених до стягнення сум згідно рішення Господарського суду Полтавської області від 04.05.2023 у справі № 917/1212/22.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.09.2023 постанову Східного апеляційного господарського суду від 25.07.2023 та рішення Господарського суду Полтавської області від 04.05.2023 у справі № 917/1212/22 в частині задоволення зустрічного позову та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерхолдінг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» 49 071,48 грн витрат зі сплати судового збору скасовано, а справу № 917/1212/22 у цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи № 917/1212/22 визначено суддю Солодюк О.В. (протокол від 26.10.2023).
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 08.11.2023 справу №917/1212/22 прийнято до провадження та призначено розгляд справи на 04.01.2024.
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 11.10.2024 зустрічний позов задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" 3 271 432,21 грн. пені за прострочення виконання робіт за Договором підряду № 20191118/В від 18.11.2019 та 49 071, 48 грн. витрат по сплаті судового збору.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 17.12.2024 рішення господарського суду Полтавської області від 11.10.2024 у справі №917/1212/22 залишено без змін.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.05.2025 року постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.12.2024 та рішення Господарського суду Полтавської області від 11.10.2024 у справі № 917/1212/22 скасовано, справу № 917/1212/22 в частині розгляду зустрічного позову передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи № 917/1212/22 визначено суддю Кльопова І.Г. (протокол від 09.06.2025 року).
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.06.2025 справу №917/1212/22 прийнято до провадження та призначено розгляд справи на 14.08.2025.
До Господарського суду Полтавської області надійшла Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" про передачу справи за підсудністю, в якому просить суд направити матеріали справи до Господарського суду міста Києва для розгляду справи № 917/1212/22 для розгляду в межах справи № 910/15702/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг".
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 14.08.2025 матеріали справи № 917/1212/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про стягнення грошових коштів та за зустрічною позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема - Центр" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" про стягнення грошових коштів направити за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.
Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду матеріали справи № 910/15702/24 (917/1212/22)передано на розгляд судді Чеберяку П.П.
Відповідно до положень ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.
Наведена норма кореспондується з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України згідно якого господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв'язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
Відповідно до ст. 15 Господарського процесуального кодексу України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов'язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.
Оцінивши категорію даного спору та його складність, беручи до уваги завдання господарського судочинства, з метою повного та всебічного з'ясування обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про необхідність здійснення розгляду даної справи в межах справи № 910/15702/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" за правилами загального позовного провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 165, 166, 176, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Справу № 917/1212/22 в частині зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр» до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг» про стягнення 3 271 432, 21 грн. прийняти до розгляду в межах справи № 910/15702/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг".
2. Здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження.
3. Призначити підготовче засідання на 19.01.2026 о 12:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .
4. Повідомити сторін про можливість взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України
5. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв'язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).
6. Копію ухвали направити сторонам та розпоряднику майна боржника.
Ухвала набрала законної сили 28.11.2025 та оскарженню не підлягає.
Суддя П.П. Чеберяк