18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
04 березня 2025 року м. Черкаси справа № 925/53/25
Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., із секретарем судового засідання Лисенко Р.М., за участі представників сторін:
від позивача: Ульянов С.М. - адвокат за ордером;
від відповідача: не з'явився;
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (м. Київ) до Приватного підприємства "Номекс" (м. Черкаси) про стягнення 202 692, 50 грн.,
Заявлено позов про стягнення з відповідача штрафу у сумі 202 692, 50 грн. (5% вартості робіт) за порушення строків виконання робіт згідно укладеного між сторонами Договору підряду № П-0110824 від 27.03.2024.
Справа призначена до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.
Представник позивача в засідання не з'явився, ухвалою від 28.02.2025 позивачу було відмовлено в участі в засіданні в режимі відеконференції, оскільки майданчики зайняті власним бронюванням суду.
04.02.2025 в справу надійшов відзив на позов, в якому відповідач, заперечуючи проти позову, просить врахувати, що в ході виконання договору було з'ясовано, що позивач надав відповідачу неправильні заміри дверей, що вплинуло на загальний строк виконання робіт, а в певні дні через оголошену тривогу роботи на об'єкті не могли проводитися взагалі, тому вини відповідача у порушенні кінцевих строків виконання робіт немає.
Суд із представником відповідача обговорює обставини справи і подані сторонами докази.
Оскільки позивач не зміг взяти участь в засіданні в режимі відеоконференції, але суд має отримати його заперечення проти доводів відповідача, засідання слід перенести.
За правилами ч. 2 ст. 216 ГПК України якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.
Керуючись ч. 2 ст. 216 ГПК України, суд -
Оголосити перерву в засіданні до 10:00 год. 20 березня 2025 року.
Засідання провести в приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою бул. Шевченка, 307 м. Черкаси.
В порядку ч. 2 ст. 219 ГПК України продовжити обом сторонам строк до наступного засідання на подання суду відповіді на відзив та заперечення з необхідними доказами, якими сторонам слід завчасно обмінятися.
Запропонувати сторонам подати свої пояснення з питання правильності визначення бази розрахунку штрафу у вигляді "повна вартість робіт" - за умовами п. 5 Додатку № 2 про "загальну ціну робіт" чи по факту вартості робіт при підписанні Акту виконаних робіт?
Надайте докази про всі зміни договірних умов за згодою сторін.
Чи підтверджує позивач виникнення обставин у відповідача, які перешкоджали виконанню робіт в обумовлений строк?
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/.
Роз'яснити сторонам, що за загальним правилом, в силу положень п. 2 ч. 2 ст. 202 ГПК України неявка в судове засідання учасника справи без повідомлення про причини неявки не є підставою для відкладення засідання.
Повідомити сторони про час і дату призначення засідання у справі. Явку в засідання представників сторін визнати не обов'язковою.
Копію ухвали надіслати учасникам справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Попередити сторони про бронювання проведення наступного засідання в режимі відеоконференції, до якої можуть приєднатися обидві сторони, подавши суд відповідні клопотання.
Суддя Н.М. Спаських