ДК 021: 2015: 03410000-7 Деревина (деревина дров'яна промислового використання твердолистяних порід - береза, дуб, бук, ясен, граб, клен, в’яз, модрина, акація)

Повідомляємо, що термін виконання умов договору встановлений до 31 липня 2025 року, таким чином під час участі у закупівлі учасник який не є власником/виробником товару в складі пропозиції повинен надати підтвердження наявності діючих договірних відносин (нотаріально завірений чинний договір) з виробником товару або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором чи продавцем, що здійснює реалізацію та відвантаження товару, що є предметом договору, на договірних засадах на користь такого учасника, чинного протягом 2-го стосовно 3-го кварталу 2025 року може бути наданий лист пояснення;

Повідомляємо, що згідно діючого законодавства не заборонено отримання вищезазначеної декларації.

За результатами вивчення Вашого звернення повідомляємо зміст ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України, зокрема: У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Звертаємо увагу, що Замовник Сучевенська сільська рада є адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Глибоцькому районі Чернівецької області. Фінансування вищезазначеної статті видатків здійснюється за рахунок місцевого бюджету та за результатами проведення закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178). Таким чином, Ваше твердження про порушення чинного законодавства не в повній мірі відповідає дійсності. Крім того наводимо зміст ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України, яким керується Замовник під час оголошення публічної закупівлі, а саме: У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. Згідно п. 17 Особливостей встановлено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей. Наголошуємо, що встановлені штрафні санкції передбачені до учасників/постачальників з урахуванням недобросовісного виконання умов договору. Зараз є поширена практика коли постачальники знімають з себе відповідальність посилаючись на тяжку ситуацію в країні, порушують строки виконання умов договору в частині поставки товару, пропонують неякісні аналоги або неналежної якості пропозицію посилаючись на форс-мажорні обставини, військовий стан, тощо. На підставі викладеного у постачальника, який має можливість якісно та у встановлені умовами тендерної документації строки не буде підстав для ознайомлення з механізмом застосування штрафних санкцій та додаткових фінансових втрат. Під час закупівлі більшість постачальників наголошує за справедливість, законність та принципи недискримінації, однак після підписання договору в багатьох випадках ігнорують умови закупівлі, враховуючи беззахисну позицію Замовника шляхом аналогічного тиску, погроз, відмов від належного виконання, ігнорування та в подальшому розривання умов договору в односторонньому порядку. Всі ці дії з боку постачальників допускаються у зв'язку з відсутністю механізму впливу на постачальника щодо застосування заходів відповідальності, в частині дотримання встановлених строків, технічний якісних вимог. На підставі викладеного, Замовником встановлений розмір штрафних санкцій з метою попередження та забезпечення превентивної діяльності у разі порушення умов договору, що може бути причиною нанесення збитків Замовнику.