вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21
E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/
Код ЄДРПОУ 03500004
14.09.2021 Справа № 917/1232/21
Господарський суд Полтавської області у складі судді Тимощенко О.М., при секретарі судового засідання Мусійченко Т.С., розглянувши в підготовчому провадженні матеріали справи
за позовною заявою Приватного підприємства "Сучасні технології", вул. Великотирнівська, 10/61, кв.39, м. Полтава, 36040
до відповідача Акціонерного товариства "Укртрансгаз", вул. Кловський узвіз, 9/1, м. Київ,01021, в особі Філії "Будівельно-монтажна фірма Укргазпромбуд", вул. Кагамлика, 33-А, м. Полтава, 36002
третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Акціонерне товариство «Банк Альянс» (Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 50)
про: 1. стягнення з Акціонерного товариства "Укртрансгаз" отримані за банківською гарантією кошти в сумі 336000,00 грн.;
2. зменшення розміру штрафних санкцій за прострочення поставки товару по договору про закупівлю товарів №210300037 від 10.03.2021 року на 70% та стягнення з Акціонерного товариства "Укртрансгаз" надмірно отриманих в якості штрафних санкцій коштів в сумі 92 741,70 грн.,
встановив:
02.08.2021 року до Господарського суду Полтавської області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Сучасні технології" до відповідача Акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі Філії "Будівельно-монтажна фірма Укргазпромбуд" про: 1. стягнення з Акціонерного товариства "Укртрансгаз "отримані за банківською гарантією кошти в сумі 336000,00 грн.; 2. зменшення розміру штрафних санкцій за прострочення поставки товару по договору про закупівлю товарів №210300037 від 10.03.2021 року на 70% та стягнення з Акціонерного товариства "Укртрансгаз" надмірно отриманих в якості штрафних санкцій коштів в сумі 92 741,70 грн.
Ухвалою від 05.08.2021 року суд залишив позовну заяву Приватного підприємства "Сучасні технології" без руху та надав позивачу строк 3 дні з дня вручення даної ухвали для усунення вказаних у ній недоліків позовної заяви.
12.08.2021 року до суду від позивача надійшла про усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою від 16.08.2021 року відкрито провадження у даній справі.
В підготовчому засіданні 14.09.2021 суд оголосив перерву до 12.10.2021.
У позовній заяві позивач зазначає, що:
- згідно з п.7.8 Договору відповідно до умов пункту 6 розділу VI тендерної документації з процедури закупівлі, зазначеної в п.7.5 цього Договору, Постачальник зобов'язується надати Покупцю не пізніше дати укладення цього Договору в забезпечення виконання Договору безвідкличну безумовну банківську гарантію на суму 336 000,00 грн., що становить 5% ціни цього Договору.
- Позивач надав Відповідачу безумовну та безвідкличну банківську гарантію № 1745-21 від 24.02.2021, видану АТ «Банк Альянс», на суму 336 000,00 грн.
- Листом від 19.05.2021р. № 3101ВИХ-21-436 Відповідач звернувся до АТ «Банк Альянс» (гаранта) з вимогою про виконання зобов'язання за банківською гарантією № 1745- 21 від 24.02.2021, посилаючись на порушення Позивачем зобов'язань з поставки товару.
- За запитом АТ «Банк Альянс» Позивач надав письмові пояснення з приводу обставин, викладених у письмовій вимозі Відповідача (листи Позивача № 65 від 25.05.2021р., № 71 від 02.06.2021р.), в яких заперечував проти вимоги Відповідача, посилаючись на порушення Договору з боку покупця, що призвели до затримки постачання, а також на те, що станом на 31.05.2021р. забезпечені гарантією зобов'язання постачальника були повністю виконані.
- не зважаючи на пояснення Позивача АТ «Банк Альянс» виконало вимогу Відповідача та платіжним дорученням № 22 від 09.06.2021р. перерахувало на рахунок Відповідача суму гарантії 336 000,00 грн. Позивач стверджує, що на момент сплати банком суми гарантії зобов'язання Позивача з поставки товару було повністю виконано - отже забезпечене гарантією зобов'язання припинилося виконанням й були відсутні підстави для отримання Відповідачем суми гарантії.
- у зв'язку зі здійсненням вказаного платежу АТ «Банк Альянс» звернулося до Позивача з регресною вимогою від 09.06.2021р. № 21.5/2551 про відшкодування суми коштів, які були перераховані Відповідачу згідно з умовами банківської гарантії.
Відповідно до статті 50 ГПК треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Оскільки рішення з даного спору може вплинути на права та обов'язки АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний код 14360506), суд дійшов висновку про необхідність його залучення до участі у справі як третю особу без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
Суд звертає увагу на положення статті 172 ГПК України, згідно яких позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.
З огляду на вказані обставини суд дійшов висновку про покладення на позивача обов'язку щодо надіслання АТ «Банк Альянс» (Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 50, ідентифікаційний код 14360506) копії його позовної заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення.
Керуючись ст.50,177,179,181,234 ГПК України, суд -
1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Акціонерне товариство «Банк Альянс» (Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 50, ідентифікаційний код 14360506).
2. Зобов'язати позивача негайно надіслати АТ «Банк Альянс» (Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 50, ідентифікаційний код 14360506) копії його позовної заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення.
3. Встановити залученій третій особі строк для надання пояснень по суті спору - протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали.
4. Повідомити АТ «Банк Альянс» (Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 50, ідентифікаційний код 14360506), що підготовче засідання призначено на 12.10.2021 року на 09:00 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, зал судових засідань №6.
5. Копії ухвали направити учасникам справи.
Ухвала підписана 14.09.2021 року
Суддя Тимощенко О.М.