вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
26.07.2021 м. ДніпроСправа № 904/93/21
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕТИНЖИС", м. Дніпро
до Акціонерне товариство "Українська залізниця", м. Київ в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця", м. Дніпро
про внесення змін до договору
Суддя Назаренко Н.Г.
Без участі представників сторін
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" звернулося до господарського суду із позовом, в якому просило внести зміни до умов договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" та Акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція електропостачання" Регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Українська залізниця" і головного інженера того ж структурного підрозділу, а саме:
- змінити строк виконання зобов'язання, визначений п. 4.5 договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року та додатку №2 до договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року, з 18.12.2020 на 31.12.2021;
- змінити строк дії договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року, визначений п. 21.1. Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року. з 31.12.2020 на 31.12.2021.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.01.2021 позовну заяву залишено без руху.
11.01.2021 позивачем усунено недоліки позову.
Ухвалою суду від 16.01.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 28.01.2021.
27.01.2021 від Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Українська залізниця" до суду надійшла зустрічна позовна заява, в якій просив стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" на свою користь пеню у сумі 759 850,00 грн., за прострочення виконання зобов'язання згідно договору від 02.10.2020 № ПР/Е-20552/НЮ.
Ухвалою суду від 28.01.2021 зустрічну позовну заяву залишено без руху.
02.02.2021 відповідачем усунено недоліки зустрічного позову.
02.02.2021 відповідач за первісним позовом надав заяву про усунення недоліків зустрічної позовної заяви.
03.02.2021 Позивач за первісним позовом надав заяву про забезпечення позову.
08.02.2021 згідно із протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, у зв'язку із звільненням судді ОСОБА_1 з посади, справу №904/93/21 передано до розгляду судді Назаренко Н.Г.
Ухвалами суду від 10.02.2021 прийнято справу №904/93/21 до свого провадження та призначено підготовче засідання на 03.03.2021., прийнято зустрічну позовну заяву Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" про стягнення пені у розмірі 759 850,00грн. для спільного розгляду з первісним позовом. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" від 03.02.2021 про забезпечення позову відмовлено.
22.02.2021 позивачем за первісним позовом надано заяву по забезпечення позову.
Ухвалою суду від 22.02.2021 заяву про забезпечення позову задоволено частково та заборонено Акціонерному товариству "Український будівельно-інвестиційний банк" вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачу, або виконувати щодо нього інші зобов'язання, а саме: заборонити виплачувати кошти у сумі 584 500,00 грн. згідно з вимогою АТ "Укрзалізниця" регіональної філії "Придніпровська залізниця" щодо забезпечення виконання Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року на підставі банківської гарантії № BGV/UA/03-2-8673 від 23.09.2020 до 25.03.2021.
01.03.2021 позивачем за первісним позовом надано заяву (вх.№10411/21) про уточнення позовних вимог, в якій останній просив:
1. Внести зміни до умов Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю “Сетинжис” та Акціонерним товариством “Українська залізниця” в особі начальника структурного підрозділу “Запорізька дистанція електропостачання” регіональної філії “Придніпровська залізниця” АТ “Укрзалізниця” і головного інженера того ж структурного підрозділу, а саме:
- змінити строк виконання зобов'язання, визначений п. 4.5. Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року та Додатку № 2 до Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, з 18.12.2020 року на 31.12.2021 року;
- змінити строк дії Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, визначений п. 21.1. Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, з 31.12.2020 року на 31.12.2021 року.
2. Зобов'язати Акціонерне товариство “Українська залізниця” в особі регіональної філії “Придніпровська залізниця” надати доступ Товариству з обмеженою відповідальністю “Сетинжис” до виконання робіт по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд. 36а, та не чинити перешкоди під час виконання робіт, передбачених Договором № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року.
Ухвалою від 03.03.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" про збільшення позовних вимог від 02.02.2021 (вх. №5487/21), про уточнення позовних вимог в частині вимоги про внесення змін до договору, а саме - змінити строк виконання зобов'язання, визначений п. 4.5. Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року та Додатку № 2 до Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, з 18.12.2020 року на 01.08.2021 року та змінити строк дії Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, визначений п. 21.1 Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, з 31.12.2020 року на 01.08.2021, в прийнятті до розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" про збільшення позовних вимог від 02.02.2021 (вх. №5487/21), про уточнення позовних вимог в частині вимоги позивача про зобов'язання Акціонерне товариство “Українська залізниця” в особі регіональної філії “Придніпровська залізниця” надати доступ Товариству з обмеженою відповідальністю “Сетинжис” до виконання робіт по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд.36а та не чинити перешкоди під час виконання робіт, передбачених Договором № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 відмовлено.
Прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" про уточнення позовних вимог від 01.03.2021 (вх. № 10411/21) в частині вимоги про внесення змін до договору, а саме - змінити строк виконання зобов'язання, визначений п. 4.5. Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року та Додатку № 2 до Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, з 18.12.2020 року на 31.12.2021 року та змінити строк дії Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, визначений п. 21.1. Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року, з 31.12.2020 року на 31.12.2021.
В прийнятті до розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" про уточнення позовних вимог від 01.03.2021 (вх. № 10411/21) в частині вимоги позивача про зобов'язання Акціонерне товариство “Українська залізниця” в особі регіональної філії “Придніпровська залізниця” надати доступ Товариству з обмеженою відповідальністю “Сетинжис” до виконання робіт по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд. 36а, та не чинити перешкоди під час виконання робіт, передбачених Договором № ПР/Е-20552/НЮ від 02 жовтня 2020 року - відмовлено.
18.03.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" надало до суду заяву про забезпечення позову, в якій просить:
- задовольнити заяву про забезпечення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" та заборонити Акціонерному товариству "Український будівельно-інвестиційний банк" вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачу, або виконувати щодо нього інші зобов'язання, а саме: заборонити виплачувати кошти у сумі до 584 500,00 грн. згідно з вимогою АТ "Укрзалізниця" регіональної філії "Придніпровська залізниця" щодо забезпечення виконання Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року на підставі банківської гарантії № BGV/UA/03-2-8673 від 23.09.2020 до набрання законної сили рішенням у справі №904/93/21.
- застосувати заходи зустрічного забезпечення, які полягають у зобов'язанні Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" внести у строк до 25.03.2021 на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області (р/р UA558201720355209002000000262 в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 03499891) грошові кошти у сумі 584 500,00 грн. та надати до 25.03.2021 документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.
19.03.2021 ТОВ "Сетинжис" надав до суду уточнення до заяви про забезпечення позову, в якій просить:
1. Вважати заяву про забезпечення позову від 18.03.2021 із доданими до неї документами клопотанням позивача про заміну одного заходу забезпечення позову іншим.
2. Допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим, а саме замінити заходи забезпечення позову, встановлені ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.02.2021 у справі № 904/93/21, якою заборонено Акціонерному товариству "Український будівельно-інвестиційний банк" виплачувати кошти у сумі до 584 500,00 грн. згідно з вимогою АТ "Укрзалізниця" регіональної філії "Придніпровська залізниця" щодо забезпечення виконання Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року на підставі банківської гарантії № BGV/UA/03-2-8673 від 23.09.2020 до 25.03.2021, на новий захід, а саме: заборонити Акціонерному товариству "Український будівельно-інвестиційний банк" вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачу, або виконувати щодо нього інші зобов'язання, а саме: заборонити виплачувати кошти у сумі до 584 500,00 грн. згідно з вимогою АТ "Укрзалізниця" регіональної філії "Придніпровська залізниця" щодо забезпечення виконання Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року на підставі банківської гарантії № BGV/UA/03-2-8673 від 23.09.2020 до набрання законної сили рішенням суду у справі №904/93/21.
3. Застосувати заходи зустрічного забезпечення, які полягають у зобов'язанні Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" внести у строк до 25.03.2021 на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області (р/р UA558201720355209002000000262 в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 03499891) грошові кошти у сумі 584 500,00 грн. та надати до 25.03.2021 документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.
Ухвалою від 19.03.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" про зміну заходів забезпечення позову задоволено.
Замінено заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.02.2021 у справі № 904/93/21 на наступні:
Заборонено Акціонерному товариству "Український будівельно-інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 26547582) виплачувати кошти у сумі 584 500,00 грн. згідно з вимогою АТ "Укрзалізниця" регіональної філії "Придніпровська залізниця" (код ЄДРПОУ 40075815) щодо забезпечення виконання Договору № ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року на підставі банківської гарантії № BGV/UA/03-2-8673 від 23.09.2020 до набрання законної сили рішенням суду у справі № 904/93/21.
Встановлено зустрічне забезпечення шляхом зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" (код ЄДРПОУ 40075815) внести у строк до 25.03.2021 року на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області (р/р UA 558201720355209002000000262 в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 03499891) грошові кошти у сумі 584 500,00 грн. та надати до 25.03.2021 року документи, що підтверджують виконання зустрічного забезпечення.
24.03.2021 ТОВ "Сетинжис" надало для долучення до матеріалів справи платіжне доручення № 3135 від 23.03.2021 про виконання зустрічного забезпечення згідно з Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2021 у сумі 584 500,00 грн.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.04.2021 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" про внесення змін до договору задоволено.
Внесено зміни до умов договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" та Акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція електропостачання” Регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Українська залізниця" і головного інженера того ж структурного підрозділу, а саме:
- змінено строк виконання зобов'язання, визначений п. 4.5 договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року та додатку №2 до договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року, з 18.12.2020 на 31.12.2021;
- змінено строк дії договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року, визначений п. 21.1. договору №ПР/Е-20552/НЮ від 02.10.2020 року, з 31.12.2020 на 31.12.2021.
Стягнуто з Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03680, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, б.5а, ідентифікаційний код 40075815) в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" (49602, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 108, ідентифікаційний код 40081237) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" (49000, м. Дніпро, вул. Ломана, буд.19, офіс 207, ідентифікаційний код 39284474) судовий збір в розмірі 2 270,00 грн.
В задоволенні вимог за зустрічним позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" про стягнення пні у сумі 759 850,00 грн. відмовлено.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 06.07.2021 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» залишено без задоволення, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.04.2021 залишено без змін.
16.07.2021 від позивача надійшло клопотання про скасування зустрічного забезпечення, в якому він просить:
- скасувати заходи зустрічного забезпечення, застосовані ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2021, які полягали у зобов'язанні Товариства з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" внести у строк до 25.03.2021 на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області грошові кошти у сумі 584 500,00 грн.;
- повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Сетинжис" (код ЄДРПОУ 39284474, р/р НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 584 500,00 грн. які були внесені товариством на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області в якості виконання зустрічного забезпечення.
Відповідно до ст. 145 ГПК України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п'яти днів з дня надходження його до суду.
При цьому, судом враховано, що незмінність судді встановлена законом з метою забезпечення прийняття судом законного рішення, щоб кожен, хто є учасником судового провадження, не був позбавлений права на справедливий суд. Незмінність складу суду багато в чому забезпечує спокійне й прискіпливе дослідження кожним із суддів обставин справи і наданих суду доказів та прийняття завдяки цьому обґрунтованого рішення.
Враховуючи викладене, зважаючи на перебування судді у відпустці, приймаючи до уваги незмінність складу суду, що розглядає справу, розумні строки, необхідні для повідомлення сторін про дату та час судового засідання, призначеного для розгляду заяви, суд вважає за необхідне прийняти зазначене клопотання до розгляду та призначити його розгляд у судовому засіданні.
Керуючись ст. 145, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,-
1. Клопотання про скасування зустрічного забезпечення позову прийняти до розгляду та призначити його розгляд у засіданні 29.07.2021 об 11:30 год.
2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 2-403 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя Н.Г. Назаренко