Тернопільської області
14 травня 2021 року Справа № 921/210/20
про примусове виконання рішення
На виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від "02" листопада 2020 р. та постанови Західного апеляційного господарського суду від 20 квітня 2021 р., які набрали законної сили "20" квітня 2021 р., на підставі статті 327 Господарського процесуального кодексу України та пп.19.1 п.19 розділу XI Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, -
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Стен” (вул. Текстильна, 30А, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 31594297) на користь Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (одержувач коштів: Виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» вул. Н.Хасевича, 9 м. Рівне ІВАN № НОМЕР_1 в АТБВ №10026/0123, філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код за ЄДРПОУ 41149437 Податковий: 400758126555 Призначення платежу: податковий код 868) заборгованість по сплаті неустойки в сумі 61678 (шістдесят одна тисяча шістсот сімдесят вісім) грн 96 коп., 2102 (дві тисячі сто дві) грн - судового збору в повернення сплачених судових витрат.
Строк пред'явлення наказу до виконання становить три роки -до "20" квітня 2024 р. включно.
Суддя Господарського суду
Тернопільської області Шумський Іван Петрович
Тернопільської області
14 травня 2021 рокуСправа № 921/210/20
про примусове виконання рішення
На виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від "02" листопада 2020 р. та постанови Західного апеляційного господарського суду від 20 квітня 2021 р., які набрали законної сили "20" квітня 2021 р., на підставі статті 327 Господарського процесуального кодексу України та пп.19.1 п.19 розділу XI Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, -
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Стен” (вул. Текстильна, 30А, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 31594297) на користь Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (одержувач коштів: Виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» вул. Н.Хасевича, 9 м. Рівне ІВАN № НОМЕР_1 в АТБВ №10026/0123, філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код за ЄДРПОУ 41149437 Податковий: 400758126555 Призначення платежу: податковий код 868) заборгованість по сплаті неустойки в сумі 61678 (шістдесят одна тисяча шістсот сімдесят вісім) грн 96 коп., 2102 (дві тисячі сто дві) грн - судового збору в повернення сплачених судових витрат.
Строк пред'явлення наказу до виконання становить три роки - до "20" квітня 2024 р. включно.
Суддя Господарського суду
Тернопільської області Шумський Іван Петрович