про відкриття провадження у справі (перехід у загальне провадження)
"12" травня 2021 р. м. Ужгород Справа № 907/246/21
Суддя Господарського суду Закарпатської області Андрейчук Л.В., розглянувши матеріали справи
за позовом Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, м. Львів
до відповідача Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б», м. Мукачево
про стягнення 214668,20 грн
Позивач звернувся до суду з позовом, яким просить стягнути з відповідача - Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» як підрядника за Договором підряду на будівельні роботи №68 від 12.07.2019 суму 214668,20 грн штрафних санкцій, в т. ч. 169812,16 грн пені за прострочення виконання зобов'язань відповідно до календарного плану та 44856,04 грн штрафу за прострочення закінчення виконання робіт понад 30 календарних днів. Позов заявлено з посиланням на статті 526, 530, 536, 625, 629, 712 Цивільного кодексу України, ст. ст. 173, 193, 216, 230-232 Господарського кодексу України.
Ухвалою суду від 12.04.2021 відкрито провадження у справі, постановлено розглянути спір за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, встановлено учасникам спору процесуальні строки для подання заяв по суті спору, а також відповідачу строк у п'ятнадцять днів з дня вручення ухвали для подання письмових заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.
Від відповідача на адресу суду 07.05.2021 надійшло заперечення (відзив) на позов, який відповідає вимогам ст. 165 ГПК України, відтак, прийнятий судом до розгляду. Окрім того, відповідачем надіслано заяву про заперечення розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. У вказаній заяві відповідач повідомляє суд, що переданий на розгляд суду спір не вважає малозначним, а таким, що підлягає до розгляду в загальному позовному провадженні, оскільки вимоги по суті не є безспірними, а потребують доказування. Пояснив, що саме в ході підготовчого засідання бажає скористатися наданими йому процесуальним кодексом правами, як от заявити клопотання про призначення судової експертизи.
Розглянувши подану заяву, суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 ГПК України, заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
Відповідно до ч. ч. 4, 6 ст. 250 ГПК України, якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про залишення заяви відповідача без задоволення або розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.
Якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.
За таких обставин, керуючись основними принципами та завданнями господарського судочинства, оцінивши доводи заявника, зважаючи на викладені у відзиві заперечення, сприяючи в реалізації сторонами справи прав, передбачених ГПК України, суд вбачає підстави для задоволення заяви відповідача, відтак постановляє здійснити розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
Керуючись ст. ст. 183, 234, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Здійснити перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 907/246/21 за правилами загального позовного провадження.
2. Призначити підготовче засідання на 10 червня 2021 р. на 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Закарпатської області за адресою: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а, зал судових засідань №3.
3. Встановити позивачу строк у десять днів з дня отримання цієї ухвали для надання відповіді на відзив. Докази надіслання її копії відповідачу подати суду.
Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя Л.В. Андрейчук