ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
14.04.2021Справа № 910/79/21
За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління №7»
доДержавного підприємства «Гарантований покупець»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо позовних вимог, на стороні відповідачаПриватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго»
простягнення 20869410,32 грн
Суддя Смирнова Ю.М.
Представники учасників справи:
від позивача (в режимі відеоконференції)Жейда Г.І.;
від відповідачаКоваль О.С.;
від третьої особи не з'явились.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління №7» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Державного підприємства «Гарантований покупець» 21753435,74 грн, з яких: 19230132,56 грн основного боргу, 1220836,32 грн пені та 1302466,86 грн штрафу.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов укладеного між сторонами договору №16585/01 від 22.02.2019 в частині оплати відпущеної електричної енергії.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 за вказаним позовом відкрито провадження у справі № 910/79/21, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання у справі призначено на 17.02.2021.
15.02.2021 від відповідача надійшов відзив на позов.
У підготовчому засіданні 17.02.2021 було оголошено перерву до 18.03.2021.
01.03.2021 від позивача надійшла відповідь на відзив.
01.03.2021 від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог, відповідно до якої позивач просить стягнути з відповідача 18346107,14 грн основної заборгованості, 1179962,09 грн пені, 1284227,50 грн штрафу, 351736,10 грн 3% річних, 326301,54 грн витрат по оплаті судового збору та 25600,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.
Заява позивача про збільшення розміру позовних вимог прийнята судом до розгляду.
18.03.2021 від відповідача надійшла заява про зменшення розміру неустойки.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2021 залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» та відкладено підготовче засідання у справі на 14.04.2021.
12.04.2021 від відповідача надійшов відзив на заяву про збільшення розміру позовних вимог та заперечення на відповідь на відзив.
Відповідно до ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Оскільки у підготовчому засіданні 14.04.2021 вирішені питання, зазначені у ч. 2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, а також здійснені усі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.
2. Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на 19.05.2021 на 11:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 5 (корпус Б).
3. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Ю.М. Смирнова