про заміну сторони виконавчого провадження
05 квітня 2021 року Справа № 915/1392/19
м. Миколаїв
Господарський суд Миколаївської області у складі судді Олейняш Е. М. при секретарі судового засідання Степановій І. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви (вх. № 4457/21 від 25.03.2021 року) Міністерства оборони України, пр-т Повітрофлотський, 6, м. Київ, 03168 (код ЄДРПОУ 00034022) про заміну сторони виконавчого провадження по справі
за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вул. Ветеранів, 2, м. Львів, 79007 (код ЄДРПОУ 24982002)
фактична адреса: вул. Мечнікова, 16, м. Львів, 79017
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "УКРІНБУД", вул. 2-А Слобідська, 73, кв. 2, м. Миколаїв, 54055 (код ЄДРПОУ 40092605)
про стягнення грошових коштів в сумі 183 365, 45 грн.
орган ДВС: Заводський відділ державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), вул. Робоча, 1, м. Миколаїв, 54029
Представники сторін, заявника та органу ДВС у судове засідання не з'явились.
25.03.2021 року до господарського суду Миколаївської області надійшла заява (вх. № 4457/21 від 25.03.21) Міністерства оборони України, у якій заявник просить суд замінити сторону виконавчого провадження (стягувача) - Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління на його правонаступника Міністерство оборони України (код ЄДРПОУ 00034022).
Заява мотивована тим, що на підставі наказу Міністерства оборони України від 31.08.2020 № 304 "Про припинення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління" юридичним департаментом Львівської міської ради 27.01.2021 року здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Правонаступником ліквідованої юридичної особи визнано Міністерство оборони України.
Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 29.03.2021 року призначено розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження в судовому засіданні на 05.04.2021 року.
Сторони (позивач та відповідач), заявник та орган ДВС в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені у порядку, встановленому ч. 5 ст. 242 ГПК України з додержанням вимог частин 3, 4 ст. 120 ГПК України шляхом направлення на адресу їх місцезнаходження належним чином завірених копій ухвал рекомендованими листами з повідомленнями про вручення.
30.03.2021 року до господарського суду Миколаївської області від заявника Міністерства оборони України надійшла заява (ЕП: вх. № 4748/21), в якій заявник просить суд судове засідання провести без участі представника Міністерства оборони України.
Заява судом розглянута та задоволена.
Відповідно до ч. 3 ст. 334 ГПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.
Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви за відсутності учасників справи, заявника та органу ДВС.
В судовому засіданні 05.04.2021 року судом відповідно до ч. 6 ст. 233 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.
Розглянувши заяву про заміну стягувача по справі, судом встановлено наступне.
Рішенням господарського суду Миколаївської області від 22.07.2019 року позовні вимоги задоволено повністю (арк. 120-125).
Стягнуто з відповідача ТзОВ "Будівельна фірма "УКРІНБУД" на користь позивача Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління: 83 087, 47 грн. - пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018 року № 125; 100 277, 98 грн. - штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів; 2 750, 49 грн. - витрат по сплаті судового збору.
На виконання вказаного рішення судом 20.08.2019 року видано відповідний наказ (арк. 136), який було пред'явлено для примусового виконання та 12.09.2019 року державним виконавцем Заводського ВДВС міста Миколаїв винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 60042529 з виконання наказу № 915/1392/19, виданого 20.08.2019 року господарським судом Миколаївської області (арк. 139).
Відповідно до інформації з Державного реєстру виконавчих проваджень виконавче провадження ВП № 60042529 станом на 29.03.2021 року триває (арк. 144-145).
Як вказано вище, 25.03.2021 року до господарського суду Миколаївської області надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник просить суд замінити сторону виконавчого провадження (стягувача).
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДРПОУ 24982002) припинено на підставі рішення щодо реорганізації, про що здійснено запис № 1004151120012029574 від 02.02.2021 (арк. 148).
Правонаступником Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 24982002) визначено Міністерство оборони України (код ЄДРЮОФОПГФ 00034022), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (арк. 140).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема, об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.
Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок правонаступництва.
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
Під процесуальним правонаступництвом у виконавчому провадженні слід розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов'язків від правопопередників до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні.
За змістом ст. 512 ЦК України, ст. 442 ЦПК України та ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття кредитора в зобов'язанні він замінюється правонаступником.
Результат аналізу цих норм, зокрема п. 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України дає підстави для висновку, що в разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.
Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги (постанова КЦС ВС від 29.12.2020 № 0910/2-103/2011; постанова КЦС ВС від 01.04.2020 року у справі № 344/14408/15-ц).
Нормативні приписи ст. 52 ГПК України слід вважати загальними по відношенню до приписів, закріплених ст. 334 цього Кодексу.
Вирішувати питання про заміну сторони виконавчого провадження слід з урахуванням норм Закону України "Про виконавче провадження" № 1404-VIII (п. 66, 67 постанови ВП ВС від 03.11.2020 № 916/616/17).
Оскільки виконавче провадження є самостійною стадією судового процесу, сторони виконавчого провадження належать до учасників справи, а отже, якщо процесуальне правонаступництво має місце на стадії виконавчого провадження, заміна сторони виконавчого провадження означає й заміну учасника справи (п. 73 постанови ВП ВС від 03.11.2020 № 916/616/17).
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для здійснення заміни стягувача Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління на його правонаступника Міністерство оборони України.
Керуючись ст. 52, 233-235, 254-255, 334 ГПК України, суд
1. Заяву Міністерства оборони України про заміну сторони виконавчого провадження (вх. № 4457/21 від 25.03.2021 року) задовольнити.
2. Замінити сторону виконавчого провадження (стягувача) з виконання виконавчого документа, виданого господарським судом Миколаївської області у справі № 915/1392/20 від 20.08.2019 року, Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДРПОУ 24982002) його правонаступником Міністерством оборони України, проспект Повітрофлотський, 6, м. Київ, 03168 (код ЄДРПОУ 00034022).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.
Повний текст ухвали складено та підписано 12.04.2021 року.
Суддя Е.М. Олейняш