вул. Д.Ростовського, 35, смт. Макарів, Київська область, 08001, тел/факс (04578)5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
"23" листопада 2020 р. Справа №370/1995/20
Макарівський районний суд Київської області у складі головуючого судді Тандира О.В., розглянувши у приміщенні суду у смт Макарів Київської області у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними матеріалами справу за позовом
ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київській регіональні електромережі» про стягнення грошових коштів та пені,
ОСОБА_1 , (далі - ОСОБА_1 , позивач), звернувся до суду із позовом до Приватного акціонерного товариства «Київобленерго», правонаступником майна, прав та обов'язків якого є Приватне акціонерне товариство «ДТЕК Київській регіональні електромережі» (далі - ПрАТ «ДТЕК Київській регіональні електромережі», відповідач), в якому просив суд зобов'язати відповідача провести стандартне приєднання та підключити об'єкт із струмоприймачами будівельних механізмів за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером 3222781801:00:011:0041 до електричних мереж системи розподілу. Також просив суд стягнути з відповідача на свою користь вартість послуг про стандартне приєднання до електричних мереж розподілу у розмірі 9 336 грн. та пеню за невиконання зобов'язання у розмірі 61 057,44 грн.
В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_1 посилався на те, що він є власником земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером 3222781801:00:011:0041, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що розташована у АДРЕСА_1 . З метою забезпечення можливості будівництва житлового будинку на вказаній земельній ділянці та необхідністю використання електричної енергії під час будівельних робіт він звернувся до відповідача про замовлення, придбання та використання послуг у сфері забезпечення електроенергії. При цьому, 24.01.2019 року між ним та відповідачем, ПрАТ «Київобленерго» в особі начальника відділу видачі технічних умов, ОСОБА_2 , було укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №К-15-19-0004. На підставі зазначеного договору позивачу було видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, які у відповідності із п. 8.3 Договору являються невід'ємним додатком до нього. Так, п. 2.1. Договору передбачено, що виконавець послуг ПрАТ «Київобленерго» забезпечує приєднання електроустановок об'єкта замовника (будівництво реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору. При цьому позивач оплачує вартість послуг щодо приєднання до системи електромереж за вказаним договором. Пунктом 3.1.1. Договору встановлено строк надання послуг з будівництва та приєднання об'єкту т а струмоприймачів будівельних механізмів до електромереж, який загалом із можливістю збільшення, становить 30 днів оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання, та після виконання Замовником зобов'язань визначених пунктом 3.2.3. Договору. Відповідно пункту 3.1.2. Договору, ПрАТ «Київобленерго» зобов'язався підключити електроустановки замовника по основній схемі електропостачання до електричних мереж протягом 10 днів після ведення в експлуатацію об'єкта замовника або надання дозвільних документів на початок будівництва об'єкта Замовника, та після оплати замовником вартості приєднання. Положеннями пункту 4.1. Договору визначено порядок нарахування оплати за стандартне приєднання до електричних мереж, при цьому за вказану послугу 13.02.2019 року у відповідності із рахунком №8695008303 від 12.02.2019 року позивачем було сплачено грошові кошти у сумі 9 336 грн. 27.03.2019 року позивачем було отримано будівельний паспорт забудови земельної ділянки у АДРЕСА_1 . У листопаді 2019 року позивачем було замовлено розробку робочого проекту щодо будівництва внутрішніх електричних мереж будинку із струмоприймачами за вищевказаною адресою. Вказаний проект був погоджений із виконавцем робіт, про що 30.12.2019 року було видано технічне рішення до проектної документації із висновком про відповідність проектних рішень вимогам технічних умов. При цьому за розробку та погодження проектної документації 11.12.2019 року у відповідності із рахунком № 6214879196 від 30.11.2019 року позивачем було сплачено кошти у сумі 3 719 грн. Таким чином позивач як сторона Договору виконав всі покладені на нього обов'язки щодо оплати визначених послуг, розробки та погодження проектних документів та дозвільних документів щодо початку будівництва. Однак, незважаючи на це відповідач протиправно ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань згідно Договору, та до даного часу не виконав зобов'язання щодо приєднання до електричних мереж у встановлені договором строки. Протягом 2019 року позивач неодноразово звертався до відповідача із листами та заявами щодо належного та у встановлені строки виконання взятого на себе зобов'язання, однак вони залишились невиконаними. Крім того за умовами вказаного Договору п. 5.1, підписаного сторонами, у разі порушення виконавцем строків надання послуги з приєднання більше ніж на 120 календарних днів виконавець послуг зобов'язаний повернути замовнику кошти, отримані як попередня плата в розмірі 100 % плати. Також, відповідно до умов договору та вимог ч.5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів», відповідач зобов'язаний сплатити позивачу пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання.
Ухвалою Макарівського районного суду від 05.10.2020 року позовну заяву ОСОБА_1 , прийнято до розгляду та відкрито провадження у даній справі. Розгляд справи ухвалено проводити в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників справи та встановлено строки для подання сторонами заяв по суті справи: відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; роз'яснено відповідачу право на пред'явлення зустрічного позову.
10.11.2020 року у встановлений судом строк через канцелярію суду від представника ПрАТ «ДТЕК Київській регіональні електромережі», адвоката Годятської А.В. надійшов відзив на позовну заяву (а.с. 55-121), в якому вона зазначила про те, що не погоджується із викладеним в позовній заяві обґрунтуванням, вважає його таким, що зводиться до трактування позивачем норм на свою користь, не відповідає фактичним обставинам справи та просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог з огляду на наступне. Так, п.3.1.1. Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №К-15-19-0004 передбачено, що у разі неможливості здійснення Виконавцем послуг в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від Виконавця послуг) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню. Враховуючи той факт, що на даний момент триває процедура відведення землі, а саме, наразі подано заяви до Держгеокадастру для реєстрації двох земельних ділянок в Державному земельному кадастрі (присвоєння кадастрових номерів), відповіді ще не отримано. А відтак, у відповідача відсутнє право не ведення будівельно-монтажних робіт в рамках Договору про приєднання, затримка у наданні послуги з приєднання відбувається з незалежних від відповідача підстав. Тож, у разі неможливості здійснення Виконавцем в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від Виконавця) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на термін здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
Відзив на позовну заяву позивач отримав 13.11.2020 року, що підтверджується Описом поштового вкладення (а.с. 127-128) та Трекінг - відстеження про вручення поштового відправлення №0800105140661 (а.с.129), відповідно у встановлений судом строк позивач відповіді на відзив до суду не подав.
Ухвалою суду від 23.11.2020 року провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київській регіональні електромережі» про захист прав споживача шляхом зобов'язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів, в частині позовних вимог про зобов'язання відповідача вчинити певні дії, а саме провести стандартне приєднання та підключення об'єкта замовника до електромереж - закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.
Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши письмові матеріали справи, суд встановив наступне.
ОСОБА_1 є власником земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером 3222781801:00:011:0041, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що розташована у с. Гавронщина Макарівського району Київської області, що підтверджується договором купівлі-продажу, посвідченого 14.01.2014 року приватним нотаріусом Дарнопих Т.М. Макарівського районного нотаріального округу Київської області (а.с. 48), Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (а.с. 49).
Рішенням Гавронщинської сільської ради Макарівського району Київської області від 13.03.2014 року (а.с. 12), вказаній вище земельній ділянці площею 0,25 га з кадастровим номером 3222781801:00:011:0041, що розташована у АДРЕСА_1 , присвоєно адресний номер «74».
24.01.2019 року між позивачем ОСОБА_1 та відповідачем ПрАТ «Київобленерго» було укладено договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № К-15-19-0004 (далі - Договір, а.с. 13-14), який набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним обов'язків, але не довше ніж до 01.02.2021 року (п. 7.1 Договору).
На підставі зазначеного договору позивачу було видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, які у відповідності із п. 8.3 Договору являються невід'ємним додатком до нього (а.с. 16).
Відповідно до п. 1.1 Договору, за цим Договором до електричних мереж системи розподілу Виконавця послуг приєднується: індивідуальний житловий будинок з будівельними струмоприймачами, місце розташування об'єкта Замовника: АДРЕСА_1 .
Згідно п. 2.1 та п. 2.1 Договору Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника та струмоприймачів будівельних механізмів до електричних мереж системи розподілу на мовах цього Договору. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на мовах цього Договору.
Пунктом 3.1.1. Договору передбачено, що Виконавець послуг зобов'язаний розпочати та забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта Замовника та струмоприймачів будівельних механізмів у строк 20 календарних днів від дати оплати замовником оператору системи розподілу вартості приєднання відповідно до договору та після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.3 цього Договору. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) Виконавець послуг не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) та відповідно до вимог пункту 4.2.4. Кодексу повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення Виконавцем послуг в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від Виконавця послуг) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
Положеннями пункту 4.1. Договору визначено порядок нарахування оплати за стандартне приєднання до електричних мереж, при цьому за вказану послугу 13.02.2019 року у відповідності із рахунком №8695008303 від 12.02.2019 року позивачем було сплачено грошові кошти у сумі 9 336 грн. (а.с.15).
27.03.2019 року позивачем було отримано будівельний паспорт забудови земельної ділянки у АДРЕСА_1 (а.с. 36).
18.11.2019 року позивачем було замовлено розробку робочого проекту щодо будівництва внутрішніх електричних мереж будинку із струмоприймачами за вищевказаною адресою (а.с. 17), договір підряду №1509 від 28.11.2019 року з розробки проектно-кошторисної документації (а.с. 23-26).
За розробку та погодження проектної документації 11.12.2019 року у відповідності із рахунком №6214879196 від 30.11.2019 року позивачем було сплачено кошти у сумі 3 719 грн. (а.с. 18).
Вказаний проект був погоджений із виконавцем робіт, про що 30.12.2019 року було видано технічне рішення до проектної документації із висновком про відповідність проектних рішень вимогам технічних умов (а.с. 19).
В ході виконання умов Договору від 24.01.2019 року, укладеного між сторонами, відповідач 06.02.2019 року звернувся до Гавронщинської сільської ради Макарівського району Київської області з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49 років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії під опорою ПЛЗ-10кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0026 га по АДРЕСА_1 (а.с. 77).
15.02.2019 року Рішенням Гавронщинської сільської ради №379-31/19 ПрАТ «Київобленерго» надано відповідний дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (а.с. 80-81), а 05.04.2019 року відповідачем підготовлено та направлено заву №ЗВ-9500234962019 до відділу Держгеокадастру у Макарівському районі про видачу довідки з ДЗК (а.с. 85, 82).
22.02.2019 року ПрАТ «Київобленерго» на виконання вимог п. 3.1.1.1 Договору своїм листом за вих.№02/710/4903 повідомило позивача ОСОБА_1 про хід виконання умов Договору про приєднання, що є стандартним, а саме про необхідність збільшення термінів проектування у зв'язку з необхідністю здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, та повідомило про етапи, які необхідно пройти для здійснення вказаних заходів (а.с. 78-79).
06.11.2019 року відповідач звернувся до Гавронщинської сільської ради з клопотанням щодо погодження меж 2 земельних ділянок та внесення змін у дозвіл на розробку проекту землеустрою (а.с. 93) та 27.11.2019 року відповідач отримав Рішенням Гавронщинської сільської ради від 19.11.2019 року про внесення відповідних змін (а.с. 94).
19.11.2019 року відповідачем розроблено Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики по АДРЕСА_1 (а.с. 105-108).
18.12.2019 року відповідач звернувся до завідувача сектору містобудування та архітектури Макарівської райдержадміністрації з відповідним клопотанням щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок (а.с. 96), та 11.08.2020 року отримав Висновок №390 від 24.02.2020 року сектору містобудування та архітектури Макарівської райдержадміністрації (а.с. 103-104).
24.06.2020 року позивачем ОСОБА_1 підписано Заяву-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (а.с. 111-112), Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатації відповідальності сторін (а.с. 113-114) та Акт №91533408 приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж (а.с. 110).
Про всі свої дії відповідач на виконання вимог п. 3.1.1.1 Договору своїми листами від 20.03.2019 року №02/710/6341 (а.с. 84), від 17.04.2019 року №02/710/8198 (а.с. 85), від 13.05.2019 року №02/710/9657 (а.с. 86), від 11.06.2019 року №02/710/1157/3 (а.с. 87), 09.07.2019 року №02/710/3409/1 (а.с. 88), від 06.08.2019 року №02/710/4735/2 (а.с. 89), від 04.09.2019 року №02/710/15563 (а.с. 90), від 03.10.2019 року №02/200/200/17070 (а.с. 91), від 01.11.2019 року №02/200/200/19995 (а.с. 92), від 29.11.2019 року №02/200/200/24525 (а.с. 95), від 27.12.2019 року №02/200/200/27525 (а.с. 97), від 23.01.2020 року №02/200/200/0797 (а.с. 98), від 20.02.2020 року №02/200/200/2552 (а.с. 99), від 20.03.2020 року №02/200/200/4080 (а.с. 100), від 16.04.2020 року №02/200/200/6341 (а.с. 101), від 15.05.2020 року №02/200/200/8429 (а.с. 102) інформував позивача про хід здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики та відповідно про збільшення термінів проектування.
Вирішуючи позовні вимоги про стягнення грошових коштів та пені, суд виходить з наступного.
Згідно вимог ст. 25 ЗУ «Про електроенергетику» (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин, а саме на момент укладення Договору про приєднання від 24.01.2019 року) споживачі електричної енергії мають право на приєднання та підключення до електричної мережі, за умови виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж.
Відповідно до вимог ст. 1 ЗУ «Про електроенергетику» приєднання електроустановки - це надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії 1 необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про ринок електричної енергії» приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.
Відповідно до п. 1. 4 Кодексу системи передачі, затвердженого Постанова НКРЕКП 14.03.2018 року №309, договір про приєднання до системи передачі (договір про приєднання) - письмова домовленість сторін, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами у процесі приєднання електроустановок Замовника до системи передачі; підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку Замовника згідно з проектною схемою; приєднання електроустановки до системи передачі - це послуга, яка надається ОСП на підставі договору про приєднання, зі створення Користувачу/Замовнику технічної можливості для надійної передачі та/або прийняття його електроустановками в місці приєднання потужності та електричної енергії необхідного обсягу і якості.
Згідно ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 549 ЦК України, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Згідно п. 2 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії», приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для користувачів електричної системи.
У відповідності до п. 5 ст. 21 ЗУ «Про ринок електричної енергії», оператор системи розподілу надає послугу із стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також здійснює первинне підключення об'єкта замовника у строки, визначені кодексом системи розподілу.
Пунктом 15 вищезазначеної статті передбачено, що строк надання оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж не має перевищувати нормативні строки проектування та будівництва без урахування строку, необхідного для розроблення та узгодження замовником проектної документації (у випадках, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті) та для здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики.
У відповідності до п. 4.2.2. Кодексу системи розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №309, передбачено, що послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме: розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку; підготовку технічного завдання на проектування; розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання); здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики: погодження ОСР проектної документації Замовника на відповідність вимогам технічних умов; виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.
Таким чином, приписами ст. 21 ЗУ «Про ринок електричної енергії», п. 4.2.2. Кодексу системи розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №309 та п. 3.1.1. Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № К-15-19-0004 від 24.01.2019 року, закріплено порядок продовження (збільшення) строку на надання послуги з приєднання на строк, необхідний з відведення землі під запроектовані об'єкти енергетики.
Крім того, у разі неможливості здійснення Виконавцем послуг в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від Виконавця послуг) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
Враховуючи той факт, що на даний момент триває процедура відведення землі, відповідачем подано заяви до Держгеокадастру для реєстрації двох земельних ділянок в Державному земельному кадастрі (присвоєння кадастрових номерів), проте відповіді ще не отримано, а відтак, у відповідача відсутнє право не ведення будівельно-монтажних робіт в рамках Договору про приєднання, затримка у наданні послуги з приєднання відбувається з незалежних від відповідача підстав.
Як встановлено судом, відповідачем вживались належні заходи щодо виконання взятих на себе зобов'язань за Договором: відповідачем за заявою позивача було розроблено проектно-кошторисну документацію внутрішніх електричних мереж об'єкта замовника, відповідач звернувся до сільської ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, а пізніше з клопотанням про внесення змін у дозвільні документи, розробив відповідний проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та отримав відповідний висновок сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації про погодження даного проекту, звернувся з відповідними заяви до Держгеокадастру для реєстрації земельних ділянок, а також на виконання вимог п. 3.1.1.1 Договору та вказаних вище вимог закону своїми листами від 20.03.2019 року №02/710/6341 (а.с. 84), від 17.04.2019 року №02/710/8198 (а.с. 85), від 13.05.2019 року №02/710/9657 (а.с.86), від 11.06.2019 року №02/710/1157/3 (а.с. 87), 09.07.2019 року №02/710/3409/1 (а.с. 88), від 06.08.2019 року №02/710/4735/2 (а.с. 89), від 04.09.2019 року №02/710/15563 (а.с. 90), від 03.10.2019 року №02/200/200/17070 (а.с. 91), від 01.11.2019 року №02/200/200/19995 (а.с. 92), від 29.11.2019 року №02/200/200/24525 (а.с. 95), від 27.12.2019 року №02/200/200/27525 (а.с. 97), від 23.01.2020 року №02/200/200/0797 (а.с. 98), від 20.02.2020 року №02/200/200/2552 (а.с. 99), від 20.03.2020 року №02/200/200/4080 (а.с. 100), від 16.04.2020 року №02/200/200/6341 (а.с. 101), від 15.05.2020 року №02/200/200/8429 (а.с. 102) постійно інформував позивача про хід здійснення зазначених заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики та відповідно про збільшення термінів проектування.
Таким чином, враховуючи наведене, посилання позивача як на підставу своїм позовних вимог про стягнення з відповідача, сплачених ним коштів у сумі 9336 грн. в якості попередньої оплати послуг, з підстав невчасного виконання умов Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №К-15-19-0004 від 24.01.2019 року щодо стандартного приєднання споживача, не знайшли свого підтвердження в ході розгляду даної справи, а тому не підлягають задоволенню. А відтак і позовні вимоги про стягнення з відповідача пені у сумі 61057,44 грн. за прострочення виконання зобов'язання також не підлягають задоволенню, оскільки є похідними від вказаних вище позовних вимог.
Згідно ч. 5 ст. 268 ЦПК України датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.
Керуючись ст. ст. 5, 76-81, 83, 95, 247, 265, 141, 354-355 ЦПК України суд,
В задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київській регіональні електромережі» про стягнення грошових коштів та пені - відмовити.
Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а якщо воно не проголошувалося - з дати складання повного його тексту, через Макарівський районний суд.
Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 273 ЦПК України.
Повний текст рішення складено та підписано 23.11.2020 року.
Реквізити учасників справи:
ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_3 ;
Приватне акціонерне товариство «ДТЕК Київській регіональні електромережі», код ЄДРПОУ 23243188, адреса: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська №2-Б; адреса для листування: 08001, смт Макарів, Макарівський район, Київська область, провулок Заводський, 1а.
Суддя О.В. Тандир