Рішення від 02.11.2020 по справі 921/210/20

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

(вступна та резолютивна частина)

02 листопада 2020 року м. ТернопільСправа № 921/210/20

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Шумського І.П.

при секретарі судового засідання Саловській О.А.

розглянув матеріали справи

за позовом - Акціонерного товариства "Українська залізниця" (вул. Тверська, 5, Печерський район, м. Київ, 03680)

в особі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" акціонерного товариства "Українська залізниця" (вул. Л.Толстого, 61, м. Київ, 03035)

в інтересах - Виробничого структурного підрозділу "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" акціонерного товариства "Українська залізниця" (вул. Н. Хасевича, 9, м. Рівне, 33013)

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Стен" (вул. Текстильна, 30А, м. Тернопіль, 46023)

про стягнення 61678,96 грн неустойки.

За участю від:

позивача - Бондар М.Л.

відповідача - Свірський Т.В.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 4, 12-13, 20, 73-80, 86, 91, 123,129, 233, 236-240 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задоволити.

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Стен" (вул. Текстильна, 30А, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 31594297) на користь Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (одержувач коштів: Виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» вул. Н.Хасевича, 9 м. Рівне ІВАN № НОМЕР_1 в АТБВ №10026/0123, філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код за ЄДРПОУ 41149437 Податковий: 400758126555 Призначення платежу: податковий код 868) заборгованість по сплаті неустойки в сумі 61678 (шістдесят одна тисяча шістсот сімдесят вісім) грн 96 коп., 2102 (дві тисячі сто дві) грн - судового збору в повернення сплачених судових витрат.

Видати наказ.

Повне рішення буде складено - до 13.11.2020.

Апеляційна скарга на рішення суду подається в порядку та строки встановлені ст. ст. 256-257 ГПК України.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя І.П. Шумський

Попередній документ
92555855
Наступний документ
92555857
Інформація про рішення:
№ рішення: 92555856
№ справи: 921/210/20
Дата рішення: 02.11.2020
Дата публікації: 03.11.2020
Форма документу: Рішення
Форма судочинства: Господарське
Суд: Господарський суд Тернопільської області
Категорія справи: Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів; Невиконання або неналежне виконання зобов’язань; оренди
Стан розгляду справи:
Стадія розгляду: Відмовлено у відкритті провадження (31.05.2021)
Дата надходження: 20.05.2021
Предмет позову: про стягнення 61 678, 96 грн неустойки
Розклад засідань:
10.09.2020 10:50 Господарський суд Тернопільської області
17.09.2020 09:50 Господарський суд Тернопільської області
15.10.2020 11:00 Господарський суд Тернопільської області
02.11.2020 11:00 Господарський суд Тернопільської області
16.02.2021 11:00 Західний апеляційний господарський суд
23.03.2021 11:30 Західний апеляційний господарський суд
20.04.2021 12:30 Західний апеляційний господарський суд
Учасники справи:
головуючий суддя:
БОНК Т Б
МОГИЛ С К
суддя-доповідач:
БОНК Т Б
МОГИЛ С К
ШУМСЬКИЙ І П
ШУМСЬКИЙ І П
відповідач (боржник):
ТОВ "СТЕН"
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТЕН"
заявник:
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТЕН"
Філія "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" Акціонерне товариство "Українська залізниця"
заявник касаційної інстанції:
ТОВ "СТЕН"
орган або особа, яка подала апеляційну скаргу:
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТЕН"
позивач (заявник):
Акціонерне товариство "Українська залізниця"
позивач в особі:
Виробничий підрозділ "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська залізниця"
Виробничий підрозділ "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська залізниця"
Філія "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" Акціонерне товариство "Українська залізниця"
представник відповідача:
Адвокат Свірський Т.В.
суддя-учасник колегії:
ВОЛКОВИЦЬКА Н О
МАТУЩАК О І
СЛУЧ О В
ЯКІМЕЦЬ Г Г