ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
21.07.2020Справа № 910/13910/18
За первісним позовом
Заступника військового прокурора Центрального регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (позивач 1);
Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України (позивач 2);
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група";
про стягнення 5 392 788,52 грн.
За зустрічним позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група"
до Міністерства оборони України (відповідач 1);
Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України (відповідач 2)
про зобов'язання вчинити дії та сплатити 330 935,61 грн.
Суддя О. В. Мандриченко
Представники:
Від прокуратури: Толстореброва О. О., посвідчення № 047854 від 06.09.17;
Від позивача 1: Зінченко Д. П., представник, наказ № 52 від 19.02.20;
Від позивача 2: Зінченко Д. П., представник, довіреність № 513/21/ЮГ/17 від 03.01.20;
Від відповідача: Кубрак О. О., адвокат, ордер серії КС № 785417 від 20.07.2020.
У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/13910/18 за позовом заступника військового прокурора Центрального регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група" про стягнення 3 994 658,17 грн. попередньої плати та 1 398 130,35 грн. неустойки за договором підряду від 25.05.2018 № 233 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 5, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, військове містечко № 2 (шифр 2018-06).
Позовні вимоги мотивовані недотриманням відповідачем строків виконання підрядних робіт за вказаним договором, у зв'язку з чим його було розірвано замовником в односторонньому порядку та виставлено генпідряднику вимогу про повернення попередньої плати, яка виконана не була.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2018 прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група" до спільного розгляду з первісним позовом та об'єднано вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2018 задоволено клопотання відповідача за первісним позовом про витребування доказів, зобов'язано Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони України надати господарському суду оригінали всіх доказів, що долучені до позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 зупинено провадження у справі № 910/13910/18 до вирішення питання про відвід судді Мандриченка О.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2019 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група" про відвід судді у справі № 910/13910/18 відмовлено.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/13910/18 до судового розгляду по суті на 11.04.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019, з метою дотримання основних засад господарського судочинства, справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спору, маючи на меті забезпечення дійсного вирішення правового спору між сторонами, постановлено перейти зі стадії судового засідання у справі № 910/13910/18 по суті до стадії підготовчого засідання у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 призначено у справі № 910/13910/18 будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2019 клопотання заступника директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз задоволено, погоджено строк проведення експертизи понад три місяці.
До господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист про залишення ухвали суду без виконання у зв'язку з не виконанням попередньої оплати вартості експертизи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 07.07.2020.
У відповідності до положень ст. 185 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.
За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, в тому числі, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з'ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.
Приймаючи до уваги обставини вирішення в підготовчому засіданні питань, зазначених у частині 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання та оголошення в ньому перерви, заслухавши думку представників сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.
За ч. 2 ст. 195 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
Керуючись ст.ст. 182, 185, 195 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/13910/18 до судового розгляду по суті.
2. Призначити судове засіданні до судового розгляду справи № 910/13910/18 по суті на 20.08.20 о 11:20. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 2. Повідомити сторін, що присутність їх представників в судове засідання є обов'язковою.
3. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua
Ухвала набрала чинності 21.07.2020 та оскарженню не підлягає.
Суддя О. В. Мандриченко