20 липня 2020 року м. ТернопільСправа № 921/210/20
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Шумського І.П. розглянув клопотання №299 від 24.04.2020 (вх.№2720 від 27.04.2020) про участь адвоката Бондар М.Л. в підготовчому судовому засіданні у справі № 921/210/20 в режимі відеоконференції
за позовом - Акціонерного товариства «Українська залізниця» (вул. Тверська 5, Печерський район, м. Київ, 03680)
в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (вул Л.Толстого, 61, м Київ, 03035)
в інтересах Виробничого структурного підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» (вул Н.Хасевича, 9, м Рівне, 33013)
до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Стен» (вул Текстильна, 30А, м Тернопіль, 46023)
про стягнення 61678,96 грн неустойки.
Суть справи:
Акціонерне товариство «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» звернулося до Господарського суду Тернопільської області в інтересах Виробничого структурного підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ«Українська залізниця» з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стен» про стягнення 61678,96 грн неустойки.
Ухвалою суду від 06.04.2020, за правилами загального позовного провадження, відкрито провадження у справі №921/210/20. В зазначеній ухвалі, враховуючи установлення по всій території України карантину, керуючись постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 №211 від 11.03.2020, рекомендаціями Ради суддів України №9рс-186/20 від 16.03.2020, розпорядженням заступника голови Господарського суду Тернопільської області №7-р від 16.03.2020 "Про встановлення режиму роботи Господарського суду Тернопільської області в умовах карантину" та рішенням від 16.03.2020 оперативного штабу для координації дій щодо недопущення занесення і поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай), відповідно до п.4 розділу X Прикінцевих положень ГПК України з метою вжиття заходів з мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, було зазначено, що про дату та місце проведення підготовчого судового засідання учасників процесу буде повідомлено додатково.
28.04.2020 на адресу Господарського суду Тернопільської області, у відповідності до частини 5 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України, від Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» в інтересах Виробничого структурного підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ«Українська залізниця» надійшло клопотання №299 від 24.04.2020 (вх.№2720 від 27.04.2020) про участь адвоката Бондар М.Л. в підготовчому судовому засіданні у справі № 921/210/20 в режимі відеоконференції. В обгрунтування заявленого клопотання представник позивача посилається на те, що в попередньо заявленому клопотанні №271 від 01.04.2020 для проведення судового засідання в режимі відеоконференції ним було зазначено Господарський суд Рівненської області, однак зважаючи на розгляд справи в порядку загального позовного провадження та представлення інтересів позивача по даній справі саме адвокатом Бондар М.Л., робоче місце якої знаходиться у м. Львів, позивач просить проведення судового засідання в режимі відеоконфернеції доручити Господарському суду Львівської області (79010, м.Львів, вул. Личаківська, 128).
Ухвалою суду від 28.04.2020 вирішено клопотання позивача про участь в судовому засіданні режимі відкеоконференції розглянути після визначення дати підготовчого засідання.
Згідно ч. 7 ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 197 ГПК України, суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом.
У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання (ч.7 ст.197 ГПК України) .
Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ч.8 ст. 197 ГПК України).
Розглянувши клопотання представника позивача про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції встановлено, що 10 вересня 2020 року об 10 год. 50 хв. (дата на яку призначено підготовче засідання) майданчик відеоконференцзв'язку (зал судового засідання ВКЗ) в Господарському суді Львівської області на вказаний час є вільним для проведення судових засідань, згідно даних Web-програми "Бронювання систем відеоконференцзв'язку".
А тому, враховуючи вищезазначене, суд вважає за можливе забезпечення проведення відеоконференції доручити Господарському суду Львівської області (79010, м.Львів, вул. Личаківська, 128).
Керуючись ст. ст. 8, 197 Господарського процесуального кодексу України, суд:
1. Клопотання представника позивача №299 від 24.04.2020 (вх.№2720 від 27.04.2020) про участь адвоката Бондар М.Л. в підготовчому судовому засіданні у справі № 921/210/20 в режимі відеоконференції задовольнити.
2. Доручити забезпечення проведення відеоконференції Господарському суду Львівської області (79010, м.Львів, вул. Личаківська, 128).
Засідання відбудеться 10 вересня 2020 об 10:50 год.
3. Учасником судового процесу, який братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, є адвокат (представник) позивача - Бондар М.Л.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
5. Копію ухвали направити позивачу та Господарському суду Львівської області.
6. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд наголошує на необхідності дотримання учасниками процесу, у разі прибуття в судове засідання, заходів карантинного режиму, за умови продовження його дії на час розгляду справи, у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту та числа осіб, які можуть одночасно знаходитись в залі судового засідання.
Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.
Суддя І.П. Шумський