65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"16" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/479/20
Господарський суд Одеської області у складі судді Шаратова Ю.А.,
розглядаючи справу
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна компанія "Метрополія" (03189, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 75-А, оф. 129, код ЄДРПОУ 40094822)
до Товариства з обмеженою відповідальністю “Землебудсервіс” (65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 18, код ЄДРПОУ 40877796)
про стягнення 10 590 110,40 грн., з яких 3 732 276,10 грн. - невикористана частина авансового платежу, 6 857 834,30 грн. - неустойка за порушення строків виконання робіт
за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Землебудсервіс” (65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 18, код ЄДРПОУ 40877796)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна компанія "Метрополія" (03189, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 75-А, оф. 129, код ЄДРПОУ 40094822)
про стягнення заборгованості за Договором підряду від 14.11.2018 № 01.14/11/2018 у розмірі 1 259 816,65 грн., з якої 1 198 820,91 грн. - заборгованість за виконані роботи, 21 280,96 грн. - пеня, 22 931,30 грн. - 3 % річних, 16 783,48 грн. - інфляційні втрати
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна компанія "Метрополія" звернулось до Господарського суду Одеської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Землебудсервіс” про стягнення 10 590 110,40 грн., з яких 3 732 276,10 грн. - невикористана частина авансового платежу, 6 857 834,30 грн. - неустойка за порушення строків виконання робіт.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачем не виконано умови Договору підряду від 14.11.2018 № 01.14/11/2018 щодо виконання будівельно-монтажних робіт.
Ухвалою суду від 26.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розглядати її за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 25.03.2020.
Ухвалою суду від 19.03.2020 у зв'язку із встановленням на всій території України карантину з 12.03.2020 по 03.04.2020, суд за власною ініціативою продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів, та призначив підготовче засідання на нову дату поза межами встановленого карантину на 17.04.2020.
Ухвалою суду від 31.03.2020 залишено позовну заяву без руху у зв'язку із необхідністю усунути недоліки встановлені після відкриття провадження у справі, а саме доплатити суму судового збору за подання позовної заяви у розмірі 99 438,60 грн. в п'ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.
09.04.2020 на адресу Господарського суду Одеської області надійшла заява позивача про усунення недоліків позовної заяви від 06.04.2020 № 01/02-01/74 (вх. № 9066/20 від 09.04.2020), разом із платіжним дорученням від 06.04.2020 № 3429 про сплату 99 438,60 грн. судового збору.
Ухвалою суду від 09.04.2020 продовжено розгляд справи. Повідомлено сторони про підготовче засідання, яке відбудеться 17.04.2020.
13.04.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю “Землебудсервіс” звернулось до Господарського суду Одеської області із зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-технічна компанія “Метрополія” про стягнення заборгованості за Договором підряду від 14.11.2018 № 01.14/11/2018 у розмірі 1 259 816,65 грн., з якої 1 198 820,91 грн. - заборгованість за виконані роботи, 21 280,96 грн. - пеня, 22 931,30 грн. - 3 % річних, 16 783,48 грн. - інфляційні втрати.
В обґрунтування зустрічних позовних вимог ТОВ “Землебудсервіс” посилається на неналежне виконання ТОВ “НТК “Метрополія” умов Договору підряду від 14.11.2018 № 01.14/11/2018 в частині оплати виконаних робіт.
Ухвалою суду від 14.04.2020 прийнято зустрічну позовну заяву від 10.04.2020 (вх. 1078/20 від 13.04.2020) до розгляду та об'єднано її в одне провадження з первісним позовом у справі № 916/479/20. Повідомлено сторони про підготовче засідання, що призначено на 17.04.2020.
Ухвалою суду від 17.04.2020 задоволено клопотання представника відповідача про витребування доказів від 10.04.2020 (вх. № 9405/20 від 13.04.2020). Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю “ПОРТ-СОЛАР” належним чином завірені копії виконавчої технічної документації ТОВ “ЗЕМЛЕБУДСЕРВІС”.
Протокольною ухвалою від 17.04.2020 відкладено підготовче засідання на 15.05.2020.
Підготовче засідання призначене на 15.05.2020 не відбулося у зв'язку із перебуванням судді на лікарняному з 06.05.2020, про що складено відповідну довідку.
Ухвалою суду від 09.06.2020 підготовче засідання призначено на 22.06.2020.
Протокольною ухвалою від 22.06.2020 суд задовольнив усні клопотання представників сторін та відклав підготовче засідання на 06.07.2020.
Суд протокольною ухвалою від 06.07.2020 задовольнив усне клопотання представника відповідача за первісним позовом та відклав підготовче засідання на 13.07.2020.
13.07.2020 за вх. № 18239/20 ТОВ “ЗЕМЛЕБУДСЕРВІС” до канцелярії суду надійшло клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи.
13.07.2020 за вх. № 18156/20 представник ТОВ "Науково-технічна компанія "Метрополія" подав до суду клопотання, в якому просить суд провести підготовче засідання без участі повноважного представника та зазначає, що заперечує в задоволенні клопотання ТОВ “ЗЕМЛЕБУДСЕРВІС” щодо призначення будівельно-технічної експертизи.
Протокольною ухвалою від 13.07.2020 суд відкрив питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи та відклав підготовче засідання на 27.07.2020 о 16:00.
Згідно із частинами першою, другою та третьою статті 120 Господарського процесуального кодексу України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.
Приймаючи до уваги викладене, суд повідомляє сторони про місце, дату та час підготовчого засідання.
Керуючись статтями 120, 121, 197, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Повідомити ТОВ "Науково-технічна компанія "Метрополія" про підготовче засідання, яке відбудеться "27" липня 2020 р. о 16:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 530 (5-й поверх), тел. (0482)307-986.
2. Неявка у засідання суду будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи.
Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua
Ухвала набрала законної сили 16.07.2020 та оскарженню не підлягає.
Суддя Ю.А. Шаратов