65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про відкриття провадження у справі
"08" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1947/20
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,
отримавши зареєстровану 03.07.2020 р. за вх. № 2010/20
позовну заяву Приватного підприємства ,,Юніверсібуд” (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35)
до відповідача: Навчально-виховного комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум” Балтської міської ради Одеської області (66101, Одеська обл., м. Балта, вул. Уварова, буд. 96)
про стягнення 7700604,15 грн,
встановив:
Приватне підприємство ,,Юніверсібуд” звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Навчально-виховного комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум” Балтської міської ради Одеської області заборгованості у розмірі 7700604,15 грн, з яких 4241670,00 грн основного боргу за виконані будівельні роботи, 650275,31 грн неустойки за затримку передачі підряднику будівельного майданчика, 292675,23 грн неустойки за затримку прийняття виконаних робіт, 292675,23 грн неустойки за прострочення оплати виконаних робіт, 296916,90 грн штрафу за прострочення оплати виконаних робіт, 23989,77 грн 3% річних, 12725,01 грн інфляційних нарахувань, 1194894,00 грн витрат на придбання будівельних матеріалів (збитки), 125300,00 грн витрат на охорону об'єкту (збитки), 19482,70 грн витрат на оплату електроенергії (збитки), 550000,00 грн витрат на послуги будівельних механізмів (збитки). Крім того позивач просить стягнути з відповідача 18000,00 грн витрат, понесених у зв'язку з наданням професійної правничої допомоги, та 115509,06 грн судового збору, сплаченого за подачу позову.
В обґрунтування позовних вимог Приватне підприємство ,,Юніверсібуд” посилається на порушення відповідачем умов договору підряду від 07.05.2019 р. № 16-19 в частині: оплати вартості виконаних будівельних робіт; несвоєчасної передачі підряднику будівельного майданчику (фронту робіт); неприйняття в установленому договором порядку частини виконаних підрядником робіт та непідписання частини актів виконаних робіт без будь-якого аргументування; некомпенсації витрат підрядника, що були ним понесені в ході виконання договору.
Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. Розгляд справи відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, оскільки відсутній жоден з передбачених законом критеріїв для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, в т.ч. для визнання її судом малозначною.
Керуючись ст.ст.12,120,176,234,235 ГПК України, суд постановив:
1. Прийняти позовну заяву (вх. № 2010/20 від 03.07.2020 р.) до розгляду та відкрити провадження у справі № 916/1947/20.
2. Справу № 916/1947/20 розглядати за правилами загального позовного провадження.
3. Підготовче засідання призначити на "04" серпня 2020 р. об 11:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 9 (4-й поверх), тел. (0482)307-988.
4. Запропонувати відповідачу подати відзив на позов та докази в обґрунтування своєї позиції в строк до 03.08.2020 р. згідно вимог ст.ст.80,165 ГПК України.
5. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.
6. Повідомити учасників справи про наявну у суду можливість забезпечити їм участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням онлайн сервісу відеозв'язку ,,EASYCON”.
Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua
Ухвала набрала законної сили 08.07.2020 р. та оскарженню не підлягає.
Копію ухвали надіслати:
- Приватному підприємству ,,Юніверсібуд” на адресу: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35;
- Навчально-виховному комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум” Балтської міської ради Одеської області на адресу: 66101, Одеська обл., м. Балта, вул. Уварова, буд. 96.
Суддя Л.В. Лічман