ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
15.06.2020Справа № 910/13910/18
За первісним позовом
Заступника військового прокурора Центрального регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (позивач 1);
Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України (позивач 2);
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група";
про стягнення 5 392 788,52 грн.
За зустрічним позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група"
до Міністерства оборони України (відповідач 1);
Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України (відповідач 2)
про зобов'язання вчинити дії та сплатити 330 935,61 грн.
Суддя О.В. Мандриченко
Представники: не викликалися.
У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/13910/18 за позовом заступника військового прокурора Центрального регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група" про стягнення 3 994 658,17 грн. попередньої плати та 1 398 130,35 грн. неустойки за договором підряду від 25.05.2018 № 233 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 5, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, військове містечко № 2 (шифр 2018-06).
Позовні вимоги мотивовані недотриманням відповідачем строків виконання підрядних робіт за вказаним договором, у зв'язку з чим його було розірвано замовником в односторонньому порядку та виставлено генпідряднику вимогу про повернення попередньої плати, яка виконана не була.
20.11.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група" до суду надійшла зустрічна позовна заява від 16.11.2018 у справі № 910/13910/18, згідно з якою позивач за зустрічним позовом просить суд зобов'язати Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони України прийняти виконані підрядні роботи за договором від 25.05.2018 № 233, шляхом підписання актів прийняття виконаних генпідрядником робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форма № КБ-3) та сплатити кошти за фактично виконані роботи в загальному порядку у розмірі 330 935,61 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2018 року прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельно-монтажна група" до спільного розгляду з первісним позовом та об'єднано вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2019 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/13910/18 до судового розгляду по суті на 11.04.2019 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 призначено у справі №910/13910/18 будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2019 клопотання заступника директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз задоволено, погоджено строк проведення експертизи понад три місяці.
До господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист про залишення ухвали суду без виконання у зв'язку з не виконанням попередньої оплати вартості експертизи.
Зважаючи на викладене, провадження у справі підлягає поновленню в порядку приписів ст. 230 Господарського процесуального кодексу України зі стадії, на якій його було зупинено.
Керуючись ст. 120, 183, 230 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,
1. Поновити провадження у справі № 910/13910/18.
2. Підготовче засідання у справі № 910/13910/18 призначити на 07.07.20 о 11:20. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 2.
3. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Ухвала набрала чинності 15.06.2020 та оскарженню не підлягає.
Суддя О.В. Мандриченко