29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
10 лютого 2020 р. Справа № 924/1305/19
Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С.В. при секретарі судового засідання Маєвській Н.В., розглянувши матеріали справи
за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів
до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв
про стягнення 2167139,13 грн.
про зобов'язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).
Представники сторін:
позивач: Бондаренко В.В. - за довіреністю №515/8/55 від 09.01.2020р.
відповідач : не з'явився
встановив:
Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління м. Львів звернулося до суду з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв про стягнення 2167139,13 грн., з яких 869434,98 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. №125, 543396,86 грн. штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, 754307,29 грн. різниці між вартістю не виконаних робіт та вартістю не оплачених робіт та про зобов'язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).
Ухвалою суду від 16.12.19р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №924/1305/19, розгляд справи вирішено проводити за правилами загального позовного провадження та підготовче провадження призначено на 15.01.2020р.
Ухвалою суду від 15.01.20р. в підготовчому засіданні оголошено перерву до 03.02.2020р.
За результатами підготовчого засідання 03.02.2020р. постановлено ухвалу про оголошення в підготовчому засіданні перерви до 10.02.2020р.
Відповідач в підготовче засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст.177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
У зв'язку із неявкою в підготовче засідання відповідача, суд вважає за необхідне постановити ухвалу про відкладення підготовчого засідання та продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.
Керуючись ст. 120, 121, 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Продовжити строк підготовчого провадження у справі №924/1305/19 на тридцять днів.
Відкласти підготовче засідання на 10:00 27 лютого 2020 р..
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.
Ухвала набрала чинності 10.02.2020 та оскарженню не підлягає.
Суддя С.В. Гладій
Віддрук. 4 примірника:
1- в наряд,
2,3- позивачу (79007, м. Львів, вул. Ветеранів,2 та 79017, м. Львів, вул. Мечнікова, 16)(реком. з повід.)
4- відповідачу ( 54055, м. Миколаїв, вул. 2-А Слобідська,73, кв.2 )(реком. з повід.)