29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
"03" лютого 2020 р. Справа № 924/1305/19
Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С.В. при секретарі судового засідання Маєвській Н.В., розглянувши матеріали справи
за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів
до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв
про стягнення 2167139,13 грн.
про зобов'язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довірку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).
Представники сторін:
позивач: Бондаренко В.В. - за довіреністю №515/8/55 від 09.01.2020р.
відповідач : не з'явився
16.12.2019р. до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв про стягнення 2167139,13 грн., з яких 869434,98 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. №125, 543396,86 грн. штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, 754307,29 грн. різниці між вартістю не виконаних робіт та вартістю не оплачених робіт та про зобов'язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довірку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).
Ухвалою суду від 16.12.19р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №924/1305/19, розгляд справи вирішено проводити за правилами загального позовного провадження та підготовче провадження призначено на 15.01.2020р.
03.02.2020р. позивач на адресу суду подав клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи в якому просить долучити до матеріалів справи у якості доказів корії наступних документів, а саме кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серія АТ №002787 від 29.10.2014р., виданий ОСОБА_4., свідоцтво про підвищення кваліфікації №869 від 25.01.2019р. на ім'я ОСОБА_1 , кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серія АТ №007292 від 12.09.2018р., виданий ОСОБА_2., свідоцтво про підвищення кваліфікації №3289 від 03.08.2018р. на ім'я ОСОБА_2 , кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серія АТ №000960 від 07.08.2012р., виданий ОСОБА_3., свідоцтво про підвищення кваліфікації №871 від 25.01.2019р. на ім'я ОСОБА_3 , положення про групу (технічного нагляду4 за будівництвом) від 10.06.2019р., функціональні обов'язки начальника групи (технічного нагляду за будівництвом) від 10.06.2019р., посадова інструкція провідного спеціаліста групи (технічного нагляду за будівництвом) від січня 2018р., витяг з наказу №246 від 25.12.2015р., положення про загальний відділ Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління від 11.01.2016р., витяг з наказу №283 від 24.05.2019р., витяг з наказу №232 від 12.07.2018р., положення про Західне територіально-експлуатаційне управління за 2018р., договір №187 від 02.07.2018р., додаток №1 до договору №187 від 02.07.2018р. (положення), додаток №2 до договору №187 від 02.07.2018р. (протокол узгодження договірної ціни від 02.07.2018р.), додаток №3 до договору №187 від 02.07.2018р. (розрахунок), додаток №4 до договору №187 від 02.07.2018р. (календарний план фінансування робіт), договір на проведення авторського нагляду №09/18-АН/161 від 12.06.2018р., додаток №1 до договору №09/18-АН/161 від 12.06.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018р. від 19.09.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2018р. від 19.09.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за серпень 2018р. від 19.09.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за вересень 2018р. від 19.09.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018р. від 23.10.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2018р. від 23.10.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018р. від 13.11.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2018р. від 13.11.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р. від 17.12.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №6 за грудень 2018р. від 17.12.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019р. від 12.04.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2019р. від 12.04.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019р. від 10.05.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за травень 2019р. від 10.05.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019р. від 10.05.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №3, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019р. від 24.06.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за червень 2019р. від 24.06.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019р. від 14.06.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за червень 2019р. від 14.06.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019р. від 01.08.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №8 за липень 2019р. від 01.08.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №9 за липень 2019р. від 01.08.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019р. від 24.07.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №6 за липень 2019р. від 24.07.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за липень 2019р. від 24.07.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.07.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №5 від 24.07.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р. від 05.09.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №12 за серпень 2019р. від 05.09.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р. від 14.08.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №10 за серпень 2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №11 за серпень 2019р. від 14.08.2019р..,
Відповідач в підготовче засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
В силу до ч.ч. 2,3 ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою; повідомлення здійснюється шляхом вручення ухвали у порядку, передбаченому ГПК України для вручення судових рішень.
За результатами підготовчого засідання 03.02.2020р. постановлено ухвалу про оголошення в підготовчому засіданні перерви до 10.02.2020р.
У зв'язку із неявкою в підготовче засідання відповідача, суд вважає за належне, відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК України повідомити відповідача, про час, дату та місце наступного підготовчого засідання.
Керуючись ст. ст. 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Повідомити відповідача товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв про те, що наступне підготовче засідання у справі №924/1305/19, відбудеться о 10:00 год. „10" лютого 2020 року.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1.
Ухвала набрала чинності 03.02.2020р. та оскарженню не підлягає.
Суддя С.В. Гладій
Віддрук. 4 примірника:
1- в наряд,
2,3- позивачу (79007, м. Львів, вул. Ветеранів,2 та 79017, м. Льві, вул. Мечнікова, 16)(реком. з повід.)
4- відповідачу ( 54055, м. Миколаїв, вул. 2-А Слобідська,73, кв.2 )(реком. з повід.)