номер провадження справи 9/122/19
09.09.2019 Справа № 908/2034/19
м.Запоріжжя
Господарський суд Запорізької області у складі суду: судді Боєвої О.С., розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви: Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕМТЕПЛОАТОМ", код ЄДРПОУ 37381426 (71500, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 12, кв.177)
до відповідача (за зустрічним позовом): Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-Сервіс", код ЄДРПОУ 38222616 (71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, буд. 20; поштова адреса: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, а/с 345)
про стягнення суми 277 771,32 грн.,
у справі № 908/2034/19
За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-Сервіс", код ЄДРПОУ 38222616 (71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, буд. 20; поштова адреса: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, а/с 345)
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕМТЕПЛОАТОМ", код ЄДРПОУ 37381426 (71500, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 12, кв.177)
про стягнення суми 239973,67 грн.
До господарського суду Запорізької області 09.08.2019 надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-Сервіс" до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕМТЕПЛОАТОМ", про стягнення суми 239973,67 грн., яка складається з: суми 181012,04 грн. основного боргу за договором підряду № 20/2018 на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт від 02.07.2018, суми 44464,47 грн. пені, суми 3749,00 грн. - 3%річних, суми 10748,16 грн. втрат від інфляції. Позов обґрунтовано ст.ст. 173, 193, 230, 231 ГК України, ст.ст. 509, 525, 526, 527, 625 ЦК України та умовами договору підряду.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу від 09.08.2019 здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/2034/19 та визначено до розгляду судді Боєвій О.С.
Ухвалою суду від 14.08.2019 позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/2034/19, присвоєний номер провадження 9/122/19, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 04.09.2019. Відповідачу встановлено строк для подання відзиву - до 04.09.2019 включно.
Ухвалою суду від 04.09.2019 підготовче засідання у справі № 908/2034/19 відкладено на 12.09.2019 о 10 год. 00 хв.
До господарського суду Запорізької області 04.09.2019 надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕМТЕПЛОАТОМ" до відповідача (за зустрічним позовом): Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-Сервіс" про стягнення суми 236821,92 грн. пені, суми 40949,40 грн. штрафу, всього - суми 277771,32 грн.
Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.09.2019 зустрічну позовну заяву передано на розгляд судді Боєвій О.С.
Із змісту зустрічної позовної заяви слідує, що позов мотивовано тим, що відповідач за зустрічним позовом (виконавець) приступив до виконання робіт за договором підряду від 02.07.2018 № 20/2018 та виконував їх протягом жовтня, листопада 2018, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт. В той же час, відповідач не виконує взяті на себе зобов'язання з 01.01.2019, у зв'язку з чим, на підставі п.11.1 договору позивачем за зустрічним позовом заявлено до стягнення суму неустойки та штрафу за порушення строку виконання робіт.
Згідно приписів ч.ч. 1-4, 7 ст. 180 ГПК України відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.
Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 172, 173 цього Кодексу. У випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.
Розглянувши матеріали зустрічного позову та встановивши його відповідність вимогам статей 162, 164, 172, 173 Господарського процесуального кодексу України, а також доцільність спільного розгляду з первісним позовом, суд дійшов висновку щодо необхідності прийняття зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕМТЕПЛОАТОМ" для спільного розгляду з первісним позовом з об'єднанням в одне провадження у справі № 908/2034/19.
Керуючись ст.ст. 176, 180, 182, 234 Господарського процесуального Кодексу України, суд
1. Прийняти зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕМТЕПЛОАТОМ" до відповідача (за зустрічним позовом): Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП-Сервіс", про стягнення суми 277771,32 грн.
2. Вимоги за зустрічним позовом об'єднати в одне провадження з первісним позовом у справі № 908/2034/19.
3. Розгляд зустрічної позовної заяви призначити разом із первісним позовом у підготовчому засіданні, яке призначено на 12.09.2019 о/об 10 год. 00 хв.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4 (корпус 1), ІІІ поверх. Номер зали судового засідання буде повідомлено додатково в каб. № 318.
Викликати учасників справи у підготовче засідання, шляхом вручення копії даної ухвали в порядку, передбаченому ст.242 ГПК України.
Явку в засідання уповноважених представників сторін визнати обов'язковою.
4. Запропонувати позивачу за первісним позовом (відповідач за зустрічним позовом) надати суду у сімнадцятиденний строк із дня вручення даної ухвали відзив на зустрічний позов із його документальним обґрунтуванням. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи, докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву).
Суд наголошує, що копії заяв по суті справи та заяв процесуальних питань, що подаються до суду, - одночасно надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи (докази направлення/вручення надаються суду).
Витребувані судом документи надаються завчасно до засідання (із супровідним листом) через службу діловодства суду. При поданні копій документів необхідно додержуватись вимог ч.ч. 2, 4, 5 ст. 91 ГПК України, пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, згідно з яким відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів: "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua.
Відповідно до ч. 8 ст. 42 ГПК України, документи, в тому числі заяви з процесуальних питань, які подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, скріплюються електронним цифровим підписом (ЕЦП) учасника справи (його представника). Документи не скріплені ЕЦП судом не реєструються, відповідні заяви та клопотання залишаються без розгляду.
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492.
«Гаряча» телефонна лінія суду функціонує за номером (061) 764-89-30.
Копію даної ухвали направити сторонам.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Ухвала підписана 09.09.2019.
Суддя О.С. Боєва