ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
22.07.2019Справа № 910/3929/18
Суддя Мудрий С.М., розглянувши матеріали справи
за позовом публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз"
до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948"
про зобов'язання вчинити дії та стягнення 1 895 051,56 грн.
Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" в якому просить суд:
зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об'єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема:
прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.;
влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.;
задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.;
монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.;
пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.;
придбання та монтаж обладнання на вузли зв'язку на суму 71 127,91 грн.;
монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн.
та стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 1 662 622, 44 грн., штраф 7% за прострочення понад 30 днів - 232 429, 12 грн., всього на загальну суму 1 895 051,56 грн.
Позовні вимоги обгрунтовані неналежним виконанням договору підряду №1607000404 від 13.07.2016 в частині своєчасного виконання робіт.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2018 року відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 у справі № 910/3929/18 (суддя Гулевець О.В.), яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 у задоволенні позову відмовлено повністю.
Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 року у справі № 910/3929/18, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 стягнуто з публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" (01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1, ідентифікаційний код 30019801) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" (04053, м. Київ, вулиця ОБСЕРВАТОРНА, будинок 6, приміщення 5, ідентифікаційний код 39139461) витрати на правову допомогу у розмірі 20000,00 грн.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 року рішення Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 року скасовано. Справу № 910/3929/18 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 року додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 року скасовано. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про залучення доказів понесених витрат на професійну правничу допомогу та розподіл витрат на професійну правничу допомогу передано до господарського суду міста Києва для вирішення питання розподілу витрат на професійну правничу допомогу.
В результаті зазначеного автоматичного розподілу справу №910/3929/18 передано на новий розгляд судді Мудрому С.М.
Керуючись ст.ст. 177, 232, 234 ГПК України, суд
1. Прийняти справу №910/3929/18 до свого провадження.
2. Підготовче засідання у справі № 910/3929/18 призначити на 09.09.19 р. о 11:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .
3. Запропонувати позивачу та відповідачу до 06.09.2019 року надати письмові пояснення по справі з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019.
4. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.
5. Заяви, клопотання, відзив, відповідь на відзив і заперечення на відповідь подавати тільки в письмовій формі.
6. Попередити учасників судової справи, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).
7. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
8. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя С.М. Мудрий
ДО ВІДОМА СТОРІН: ОЗНАЙОМЛЕННЯ з матеріалами справи здійснюється ЩОСЕРЕДИ з 14:00 до 17:30 ТА ЩОП'ЯТНИЦІ з 14:00 до 16:30 у приміщенні господарського суду міста Києва за наявності ЗАВЧАСНО поданого через канцелярію суду клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.