61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua
іменем України
(вступна та резолютивна частини)
19.06.2019 Справа № 905/441/19
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Зекунова Е.В., за участю секретаря судового засідання Поліщук А.О., розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Служби автомобільних доріг у Донецькій області до Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” про стягнення неустойки у розмірі 98 668 грн. 64 коп., за зустрічним позовом Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” до Служби автомобільних доріг у Донецькій області про внесення змін до договору,-
За участю представників сторін:
від позивача (за первісним позовом) - не з'явились;
від відповідача (за первісним позовом) - Кравець Ю.А.(за довіреністю);
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.12, 13, 74, 76, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
У задоволенні позовних вимог Служби автомобільних доріг у Донецькій області до Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” про стягнення неустойки у розмірі 98668 грн. 64 коп. - відмовити повністю.
Витрати по сплаті судового збору за первісним позовом у розмірі 1921 грн. 00 коп. залишити за Службою автомобільних доріг у Донецькій області (84333, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Уральська, 12, ЄДРПОУ 25946285).
Зустрічні позовні вимоги Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” до Служби автомобільних доріг у Донецькій області про внесення змін до договору - задовольнити повністю.
Внести зміни до Договору №2-68 від 24.05.2018, укладеного між Службою автомобільних доріг у Донецькій області (ЄДРПОУ 25946285) та Приватним виробничо-комерційним підприємством «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) шляхом викладення умов розділу 3, п.3.1. договору у наступній редакції:
« 3.1. підрядник зобов'язаний приступити до виконання робіт, визначених в цьому Договорі (пункт 1.1.) протягом 5 (п'яти) днів з моменту укладення Договору і завершити їх у строк до 30.06.2019 року.»
Стягнути зі Служби автомобільних доріг у Донецькій області (84333, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Уральська, 12, ЄДРПОУ 25946285) на користь Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” (49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Кам'янська, буд.36, ЄДРПОУ 32608902) витрати по сплаті судового збору у розмірі 1921 грн. 00 коп.
Рішення прийняте у нарадчій кімнаті, його вступну та резолютивну частини проголошено у судовому засіданні 19.06.2019.
Повний текст рішення буде складено та підписано 21.06.2019.
Після набрання рішенням законної сили видати наказ у встановленому порядку.
Рішення господарського суду Донецької області набирає законної сили за правилами, встановленими статтею 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене до Східного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому главою 1 розділу ІV Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Е.В. Зекунов