18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
15 січня 2019 року м. Черкаси справа № 925/1253/18
Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Кучеренко О.І. із секретарем судового засідання Юхименко О.В., за участю представника позивача Хоменка І.І., за посадою, розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні суду справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БТК-ЛАД ПЛЮС» до Комунального підприємства «Придніпровська служба утримання будинків» та Черкаської міської ради про стягнення заборгованості
Товариство з обмеженою відповідальністю «БТК-ЛАД ПЛЮС» звернулося з позовом до суду про стягнення з Комунального підприємства «Придніпровська служба утримання будинків» заборгованості у сумі 518722 грн 60 коп із яких: 462316 грн 30 коп основного боргу, 36858 грн 62 коп пені 16792 грн 70 коп інфляційних та 3078 грн трьох відсотків річних. В обґрунтування позову позивач вказав на неналежне виконання відповідачем своїх зобов'язань в частині оплати виконаних позивачем робіт за укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «БТК-ЛАД ПЛЮС» та Комунальним підприємством «Придніпровська служба утримання будинків» договорами: договір №42ПР від 22.05.2018, договір №49ПР від 22.05.2018, договір №43ПР від 04.07.2018, договір №93ПР від 22.06.2018, договір №102 ПР від 16.08.2018, договір №112ПР від 01.10.2018, договір №53ПР від 04.09.2018, договір №125ПР від 23.10.2018, договір №124ПР від 23.10.2018, договір №128ПР від 23.10.2018, договір №138ПР від 16.11.2018.
Ухвалою суду від 30.11.2018 вказана позовна заява прийнята судом до розгляду за правилами загального позовного провадження, судом вирішено роз'єднати позовні вимоги позивача, виділивши в окремі провадження позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «БТК-ЛАД ПЛЮС» до Комунального підприємства «Придніпровська служба утримання будинків» та Черкаської міської ради про стягнення заборгованості за окремими договорами, зокрема, за договором №102ПР від 16.08.2018 з поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, 91 у справу №925/1253/18.
03.01.2019 через канцелярію суду від Комунального підприємства «Придніпровська служба утримання будинків» надійшли пояснення, у яких останній погодився з тим, що за виконані роботи за договором №102ПР від 16.08.2018 з поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, 91 за актом виконаних робіт від 31.08.2018 підприємство має сплатити позивачу 21292 грн 40 коп. Комунальне підприємство також визнало позовні вимоги в частині стягнення пені у сумі 441 грн 02 коп, інфляційних у сумі 361 грн 97 коп та трьох відсотків річних у сумі 37 грн 00 коп, оскільки прострочення оплати підприємством має місце з наступного дня після спливу 60-ти календарних днів для відстрочки платежу тобто з відстрочкою платежу до 30.10.2018.
У судовому засіданні представник позивача подав клопотання про відмову від позовних вимог до другого відповідача - Черкаської міської ради. Суд, розглянувши вказану заяву встановив, що її подання відповідає праву позивача, яке передбачене статтею 42 Господарського процесуального кодексу України, не суперечить закону та не порушує права чи інтереси інших осіб, тому суд вважає, що провадження у справі в частині позовних вимог до Черкаської міської ради підлягає закриттю згідно з пунктом 4 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.
У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги до Комунального підприємства «Придніпровська служба утримання будинків» підтримав. Відповідач (його представники) у судове засідання не з'явився, представник відповідача направив до суду клопотання від 14.01.2019, у якому просив відкласти розгляд справи у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні. Суд, розглянувши вказане клопотання, прийшов до висновку, що воно не підлягає до задоволення, з огляду на те, що відповідач не позбавлений можливості забезпечити участь іншого представника у судовому засіданні та у зв'язку з тим, що від відповідача надійшли письмові пояснення у яких він визнав позовні вимоги. Згідно з положеннями частини 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Отже, з огляду на зазначені положення закону та відсутність зобов'язання суду про обов'язкову участь відповідача у судовому засіданні, суд вважає, що неявка відповідача не перешкоджає розгляду справи.
У судовому засіданні 15.01.2019 оголошені вступна та резолютивна частини рішення.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази, судом встановлено, що 16 серпня 2018 року між
Товариством з обмеженою відповідальністю «БТК-ЛАД ПЛЮС» (Виконавець - позивач у справі) та Комунальним підприємством «Придніпровська служба утримання будинків» (Замовник - відповідач у справі) було укладено договір підряду №102ПР, згідно з яким Виконавець зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, 91 (ДК 021-2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи) в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, а Замовник зобов'язувався прийняти виконані роботи та оплатити їх (пункт 1.1 договору №102ПР).
Згідно з розділом 2 договору №102ПР ціна договору становить 22521 грн 58 коп. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. За умовами пункту 3.2 договору №102ПР Замовник після пред'явлення виконавцем рахунку на оплату роботи здійснює оплату за послуги шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця на умовах відстрочки платежу до 60 календарних днів з моменту підписання уповноваженими представниками замовника і виконавця актів наданих послуг. А за умовами пункту 3.3 договору №102ПР до рахунку обов'язково додаються акти виконаних робіт з підписами уповноважених представників Замовника та Виконавця, а також підписаними старшим будинку/під'їзду або не менше ніж трьома мешканцями будинку, де виконувались роботи. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за відповідним актом (форма №КБ-2В, №КБ-3) подекадно (10, 20, 30 числа поточного місяця), але не пізніше 03 числа місяця наступного за звітним. Замовник розглядає їх протягом трьох робочих днів, погоджуючись з ним або повертає виконавцю із мотивованими зауваженнями (пункт 3.4 договору №102ПР).
Відповідно до пункту 9.1 договору №102ПР він набирає чинності з моменту його підписання сторонами і скріплення печатками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.
У серпні 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «БТК-ЛАД ПЛЮС» були проведені роботи з поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська,91. За результатами виконання цих робіт був складений, підписаний та скріплений печатками акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2018 року форми КБ-2в на суму 21292 грн 40 коп. Позивач, посилаючись на порушення Замовником строків оплати виконаних робіт, звернувся з позовними вимогами про стягнення вартості цих робіт та штрафних санкцій з відповідача у примусовому порядку.
Правовідносини, що виникли між позивачем та відповідачем є відносинами підряду, які унормовані у §1 Загальні положення про підряд Цивільного кодексу України (далі - ЦК України). Згідно статті 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Договір з надання послуг з поточного ремонту житлового будинку №102ПР, на підставі якого виникли зобов'язання сторін, за своєю правовою природою є договором підряду, містить істотні умови для договору такого виду та підписаний повноважними представниками сторін. Як вбачається зі змісту договору №102ПР, Виконавець зобов'язався виконати підрядні роботи на визначеному Замовником об'єкті, а Замовник зобов'язався прийняти та оплатити підряднику виконані роботи.
Відповідно до статті 846 ЦК України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником, встановлений у статті 853 ЦК України, відповідно до частини першої якої замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Договором №102ПР встановлено, що здавання й приймання робіт після закінчення їх виконання здійснюється у відповідності до чинного законодавства України і оформляється актом виконаних робіт (форма КБ-2в). На підтвердження виконання передбачених договором №102ПР робіт, позивач надав суду акт приймання виконаних робіт за серпень 2018 року форми КБ-2в на суму 21292 грн 40 коп, який 31.08.2018 був підписаний та скріплений печатками сторін за договором №102ПР.Спору щодо виявлення відступів від умов договору або виявлення інших недоліків при виконанні підрядних робіт сторонами не заявлено, наданий позивачем акт підписаний уповноваженими представниками сторін та визнаний відповідачем у письмових поясненнях на позов. Згідно умов договору №102ПР оплата виконаних робіт здійснюється на умовах відстрочки платежу до 60 календарних днів з моменту підписання уповноваженими представниками замовника і виконавця акту наданих послуг. Наданий позивачем акт виконаних робіт за серпень 2018 року на суму 21292 грн 40 коп був підписаний відповідачем 31.08.2018, отже оплату виконаних робіт Замовник мав здійснити до 30.10.2018
На час розгляду справи строк оплати відповідачем наданих послуг є таким що настав, проте, відповідач не надав суду доказів оплати виконаних позивачем робіт, у своїх письмових поясненнях визнав вимогу у сумі 21292 грн 40 коп. Отже, враховуючи положення Закону та договору №102ПР, який є обов'язковим до виконання для сторін, які його уклали, суд прийшов до висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача 21292 грн 40 коп є обґрунтованою, підтверджена належними доказами та підлягає до задоволення.
Частиною 1 статті 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Відповідно до частини 2 статті 193, частини 1 статті 216 ГК України порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором; учасники господарських правовідносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. Стаття 230 ГК України штрафними санкціями у розумінні цього Кодексу визначає господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. Відповідальність замовника у випадку затримки оплати за виконані роботи передбачена пунктом 6.2 договору згідно з яким замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості виконаних робіт за кожен день затримки. На підставі вказаної норми закону та зазначеного положення договору позивач має право на нарахування пені. Як встановлено судом, строк виконання відповідачем своїх зобов'язань за договором №102ПР сплинув 30.10.2018, отже з наступного дня у позивача виникло право на нарахування пені, тому з огляду на строк за який відповідач визнав правомірним нарахування пені з 31.10.2018 по 21.11.2018 на суму заборгованості 21292 грн 40 коп, розмір пені становитиме 483 грн 02 коп, яка підлягає до стягнення.
Відповідно статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Як зазначено вище, судом встановлено, що прострочення відповідача настало з 31.10.2018, а строк нарахування трьох відсотків річних та інфляційних, який встановлений відповідачем у своїх поясненнях визначений з 31.11.2018 до 21.11.2018. При перевірці судом розрахунку відповідача, суд встановив, що за вказаний період сума інфляційних втрат (з суми 21292 грн 40 коп) становить 298 грн 09 коп, трьох відсотків річних - 40 грн 25 коп. Вимоги позивача щодо стягнення з відповідача передбачених статтею 625 ЦК України нарахувань відповідають праву позивача та встановленим судом обставинам, тому вказані вимоги про стягнення 298 грн 09 коп інфляційних та 40 грн 25 коп трьох відсотків річних за період з 31.10.2018 по 21.11.2018 є такими, що підлягають до задоволення.
Пунктом 1 частини 2 статті 46 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу. Згідно з статтею 191 цього Кодексу, відповідач може визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У своїх письмових поясненнях №18 від 02.01.2019, які подав суду відповідач визнав позовні вимоги основної заборгованості та погодився з тим, що ним порушено строк оплати виконаних позивачем робіт, а також щодо права позивача на нарахування пені, трьох відсотків річних та інфляційних, визначив строк таких нарахувань. Визнання відповідачем позову відповідає фактичним обставинам справи, які підтверджуються наявними у справі доказами, не суперечить закону та не порушує права чи інтереси інших осіб.
Відповідно до приписів частини 1 статті 130 Господарського процесуального кодексу України у разі, зокрема, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті, суд може повернути позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. З огляду на те, що при подачі позову про стягнення заборгованості за усіма договорами підряду позивачем була сплачена загальна сума судового збору 7781 грн 64 коп, після роз'єднання справ позивач за вказаним позовом повинен був би сплатити судовий збір за подання даного позову до суду у розмірі, який визначений Законом України «Про судовий збір». Так, відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини 2 статті 4 цього Закону за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру судовий збір справляється в розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Враховуючи ціну позову у цій справі (22113 грн 76 коп), позивач зобов'язаний був би сплатити 1762,00 грн судового збору. З огляду на визнанням вимог відповідачем та їх повного задоволенням судом, вимог статті 130 Господарського процесуального кодексу України з відповідача на користь позивача належало б стягнути 881,00 грн судового збору (що становить 50 відсотків від необхідного). Водночас, суд вважає за необхідне зазначити, що при винесенні рішень у справах №925/1254/18, №925/1252/18, №925/1251/18 з відповідача на користь позивача було стягнуто судовий збір у розмірі 2643,00 грн (881+ 881+881), у справі №925/1250/18 - 935 грн 67 коп, всього на суму 3578 грн 07 коп. Як зазначено вище сума сплаченого позивачем судового збору за подання позовної заяви становить 7781 грн 64 коп (50 відсотків цієї суми - 3890 грн 82 коп), отже, оскільки судом вже стягнуто з відповідача 3578 грн 07 коп судового збору, то сума судового збору, яка підлягає до відшкодування з відповідача у цій справі становить різницю між половиною сплаченої позивачем та стягнутою судом (3890 грн 82 коп -3578 грн 07 коп) у розмірі 312 грн 75 коп.
Керуючись статтями 130, 185, 231, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд
Закрити провадження в частині позовних вимог до Черкаської міської ради.
Позов задовольнити повністю.
Стягнути з Комунального підприємства «Придніпровська служба утримання будинків» (вул. Надпільна, 330/5, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 36701792) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «БТК-ЛАД ПЛЮС» (пров. Сіверянський, 33, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 38930609) 21292 грн 40 коп основного боргу, 483 грн 02 коп пені, 40 грн 25 коп - 3% річних, 298 грн 09 коп інфляційних та 312 грн 75 коп. судового збору.
Повне рішення складене та підписане 25.01.2019
Суддя О.І.Кучеренко