Іменем України
09 серпня 2018 року м. Чернігів справа № 927/447/18
Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, за участю секретаря судового засідання Репех О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження матеріали позовної заяви за позовом Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»
63303, м. Красноград Харківської області, вул. Українська, 45
До Товариства з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки»
17500, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Індустріальна, 2
про стягнення 165 136 грн. 55 коп.
Представники сторін:
від позивача: ОСОБА_1 - юриск-т юр. сектору Філії Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування», дов. від 02.01.2018р. № 2-412д
від відповідача: не з'явився
Рішення виноситься після перерви, оголошеної в судовому засіданні з 17.07.2018р. по 09.08.2018р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.
В судовому засіданні 09.08.2018р., на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.
13 червня 2018 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» до Товариства з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки» про стягнення 14 787,39 грн. штрафу та 38 447,20 грн. пені, нарахованих за порушення строків поставки устаткування, та 111 901,96 грн. штрафу, нарахованого за порушення строків виконання робіт.
В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов'язань щодо своєчасної поставки устаткування та своєчасного виконання робіт за договором будівельного субпідряду № 72/17 від 01.06.2017р.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 18.06.2018р.:
позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження у справі;
задоволено клопотання Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» щодо здійснення розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін;
постановлено здійснювати розгляд позовної заяви за правилами спрощеного позовного провадження;
призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 17.07.2018р.;
встановлено процесуальний строк для подання відповідачем відзиву на позовну заяву - протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали; у разі подання відзиву на позов його зміст та порядок подання повинні відповідати ст. 165 Господарського процесуального кодексу України;
встановлено процесуальні строки: для подання позивачем відповіді на відзив - протягом п'яти днів з дня отримання відзиву; для подання відповідачем заперечення - до 13 липня 2018 року включно; у разі подання відповіді на відзив та заперечення їх зміст та порядок подання повинні відповідати ст. ст. 166, 167 Господарського процесуального кодексу України;
викликано для участі в судовому засіданні представника Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» в якості позивача з одночасним повідомленням останнього про те, що у разі його неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійде заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору;
викликано для участі в судовому засіданні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки» в якості відповідача з одночасним повідомленням останнього про те, що його неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду справи.
У встановлений господарським судом процесуальний строк відповідачем відзив на позовну заяву поданий не був.
Згідно з ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.
В судовому засіданні 17.07.2018р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 09.08.2018р., про що відповідач був повідомлений ухвалою.
Вказані вище ухвали суду від 18.06.2018р. та від 17.07.2018р., що направлялись відповідачеві на адресу, вказану позивачем і яка відповідає адресі, наявній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були повернуті до суду за закінченням встановленого строку зберігання.
Таким чином, відповідач належним чином був повідомлений про розгляд Господарським судом Чернігівської області позовної заяви Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування».
Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважного представника позивача, з'ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування» зареєстроване в якості суб'єкта господарювання 28.08.1998р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 1 074 145 0000 044263.
Згідно п. п. 1.1 п. 1 Статуту Акціонерного товариства «Укргазвидобування», затвердженого рішенням акціонера Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» від 21.05.2018р. № 237, Акціонерне товариство «Укргазвидобування» було засновано Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» відповідно до рішення установчих зборів від 25.12.2012р. на виконання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.07.2012р. № 529 «Про реорганізацію Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та за погодженням Кабінету Міністрів України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2012р. № 360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Філія Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» зареєстрована як відокремлений підрозділ Акціонерного товариства «Укргазвидобування» 27.12.2012р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 1 074 103 0001 044263.
Згідно з абз. 2 п. 4.2 р. 4 Положення про Філію Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (додаток 6 до рішення акціонера ПАТ «Укргазвидобування» від 29.09.2017р. № 150), затвердженого рішенням акціонера ПАТ «Укргазвидобування» від 29.09.2017р. № 150, директор Управління організовує і керує виробничою діяльністю Управління, забезпечує виконання виробничих завдань, використовуючи надані йому права, зокрема діяти за довіреністю від імені Товариства.
Згідно довіреності від 02.01.2018р. № 2-412д, виданої ПАТ «Укргазвидобування» на ім'я директора Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» ОСОБА_2, останній має право представляти інтереси Товариства по справах, які стосуються господарської діяльності Філії, зокрема в господарських судах при розгляді господарських справ, у спорах, що виникають при виконанні договорів.
Товариство з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки» зареєстроване в якості суб'єкта господарювання 29.04.2003р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 1 062 120 0000 000718.
Згідно ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
У відповідності з ч. 1 ст. 205 Цивільного кодексу України, правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до ст. ст. 173 - 175 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько - господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.
Майново - господарськими визнаються цивільно - правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України).
01 червня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» в особі головного інженера Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» (УБМР «Укргазспецбудмонтаж») ОСОБА_3 (надалі - Генпідрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки» в особі ОСОБА_4 (надалі - Субпідрядник) був укладений договір будівельного субпідряду № 72/17 (надалі - Договір).
За умовами Договору (п. п. 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.3, 3.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.4.4, 5.1, 6.1, 6.6, 12.3 та 12.6), Генпідрядник доручив, а Субпідрядник зобов'язався на свій ризик, своїми силами, а також необхідними матеріалами побудувати та укомплектувати необхідним устаткуванням за завданням Генпідрядника відповідно до проектно-кошторисної документації, умов Договору та здати у встановлений строк об'єкт, а Генпідрядник зобов'язався прийняти й оплатити закінчений будівництвом та обладнаний об'єкт.
Вид робіт - будівельно - монтажні роботи (водопостачання, каналізація, кондиціонування, опалення, теплогенераторна), код ДК 021:2015 (СРV): 45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» (надалі - роботи).
Найменування та місцезнаходження об'єкту: облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН. Лохвицький район Полтавська область.
Обсяг, перелік і зміст робіт визначаються у проектно-кошторисній документації, що є невід'ємною частиною договору та погоджується Сторонами.
Початок виконання робіт - протягом 5 календарних днів після передачі будівельного майданчика.
Закінчення виконання робіт - 90 календарних днів після початку виконання робіт. Строки виконання робіт та поставки устаткування передбачені у Графіку виконання робіт (додаток № 1) та Графіку поставки устаткування (додаток № 5). Ці додатки є невід'ємними частинами даного Договору.
Генпідрядник передає за актом приймання-передачі в строк, не пізніше 5-ти (п'яти) днів після укладення Договору Субпідряднику на період виконання робіт і до їх закінчення:
придатний для виконання робіт будівельний майданчик разом з усіма необхідними для користування ним документами;
проектно-кошторисну документацію.
Субпідрядник зобов'язався, зокрема:
приступити до будівництва не пізніше строку, встановленого в п. 2.1 цього Договору;
поставити на майданчик необхідні матеріали, устаткування та інструменти, будівельну техніку.
Генпідрядник зобов'язався, зокрема прийняти об'єкт та оплатити виконані роботи, у разі відсутності зауважень.
Приймання-передача робіт за даним Договором здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
Ціна Договору сформована на підставі проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та інших стандартів і складає 1 521 780,96 грн. (один мільйон п'ятсот двадцять одна тисяча сімсот вісімдесят грн. 16 коп.) (Додаток № 2 - Зведена Договірна ціна).
Ціна Договору включає в себе:
- вартість будівельно-монтажних робіт - 1310,53259 тис. грн., у т.ч. ПДВ -218,4221 тис. грн. (Додаток № 4 - Договірна ціна на будівельно-монтажні роботи);
- вартість устаткування - 211,24837 тис. грн., у т.ч. ПДВ 35,20806 тис. грн. (Додаток № 3 - специфікація устаткування).
Платежі Генпідрядник здійснює на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються Субпідрядником щомісячно по мірі готовності окремих робіт та надаються Генпідряднику на підпис не пізніше 26 числа звітного місяця. Генпідрядник підписує акти, у разі відсутності зауважень, протягом 3 робочих днів з моменту їх надання Субпідрядником.
Даний Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один зберігається у Субпідрядника, а другий - у Генпідрядника.
Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2017р., а в частині розрахунків до повного виконання.
Сторонами були узгоджені, підписані повноважними представниками сторін та скріплені печатками товариств додатки до Договору, зокрема:
додаток № 1 - Графік виконання робіт;
додаток № 2 - Зведена договірна ціна на виконання робіт на об'єкті: «Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН»;
додаток № 4 - Договірна ціна на будівництво Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН, що здійснюється в 2017 році;
додаток № 5 - Графік поставки устаткування по об'єкту.
В травні 2017р. відповідач звернувся до позивача з проханням (лист від 31.05.2017р. № 1/47) передати комплект проектно-кошторисної документації з призначенням дати та часу такої передачі (згідно відтиску штампу (вх. № 1185) товариства даний лист отриманий позивачем 31.05.2017р.).
Листом від 01.06.2017р. № 17-01-1980-6 позивач повідомив відповідача про можливість передачі відповідної документації 06.06.2017р.
06 червня 2017р. сторонами був складений, підписаний уповноваженими представниками та скріплений печатками товариств акт прийому-передачі Робочого проекту 292/15-15 «Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН» згідно листа ТОВ «БУ-1 ПРИЛУКИ» № 1/47 від 31.05.2017р., згідно якого позивач передав, а відповідач прийняв Робочий проект: «Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН», Том 2, книга 7; 292/15-15-ОВ «Опалення, вентиляція та кондиціонування»; 292/15-15ЗВК «Зовнішні мережі водопостачання та каналізації»; 292/15-15-ГПВ «Газопостачання».
На виконання умов Договору відповідач в липні - серпні 2017р. виконав будівельні роботи загальною вартістю 191 512,97 грн., що підтверджується актами № 1 та № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень - серпень 2017р. від 31.07.2017р. та від 31.08.2017р., а також довідками від 31.07.2017р. та від 31.08.2017р. про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень - серпень 2017р.
В свою чергу позивач розрахувався з відповідачем за виконані будівельні роботи, сплативши останньому грошові кошти в сумі 191 512,97 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 19.08.2017р. № 159 на суму 134 168,69 грн. та від 28.09.2017р. № 250 на суму 57 344,28 грн., загалом на суму 191 512,97 грн.
Таким чином, в порушення умов Договору, станом на 08.06.2018р. відповідачем не виконані будівельні роботи на суму 1 119 019,62 грн., а також не поставлено устаткування на суму 211 248,37 грн.
Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Стаття 526 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Відповідач зобов'язання щодо своєчасного виконання будівельних робіт та поставки устаткування своєчасно та в повному обсязі не виконав.
Згідно ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.
У відповідності зі ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України, у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах, зокрема за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Згідно з п. п. 8.1 - 8.3 Договору, за невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
За порушення строків поставки устаткування Субпідрядник сплачує Генпідряднику пеню в розмірі 0,1 відсотка із суми простроченої поставки за кожний день прострочення. У випадку, коли така про строчка тривала більше 30-днів Субпідрядник сплачує Генпідряднику додатково штраф у розмірі 7 % від вартості непоставленого устаткування.
У разі порушення з вини Субпідрядника строків виконання робіт (етапів робіт) Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 10 % від вартості робіт (етапів робіт), з яких допущено прострочення виконання.
На підставі умов Договору (п. п. 8.1 - 8.3), позивач, за неналежне виконання відповідачем зобов'язання щодо своєчасного виконання будівельних робіт нарахував штраф в сумі 111 901,96 грн., а також пеню в сумі 38 447,20 грн. та штраф в сумі 14 787,39 грн. за порушення строків поставки устаткування.
Матеріалами справи підтверджується факт порушення відповідачем взятих на себе договірних зобов'язань, а тому з нього підлягає стягненню штраф за неналежне виконання відповідачем зобов'язання щодо своєчасного виконання будівельних робіт в сумі 111 901,96 грн., а також пеня в сумі 38 447,20 грн. та штраф в сумі 14 787,39 грн. за порушення строків поставки устаткування.
Позивач неодноразово звертався до відповідача з проханням (листи від 29.08.2017р. № 07-01-3237-6, від 07.09.2017р. № 07-01-3411-6, від 13.09.2017р. № 07-01-35-01-6 та від 10.10.2017р. № 07-01-3950-6) щодо необхідності виконання будівельних робіт та поставки відповідного устаткування. Відповідні листи були отримані відповідачем, зокрема 14.09.2017р., 22.09.2017р. та 18.10.2017р. що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень № 6330300101080, № 6330300101064 та № 6330300101374.
Крім того, 04.11.2017р. (фіскальний чек від 04.11.2017р.) на адресу відповідача була направлена претензія (від 02.11.2017р. № 7) щодо перерахування грошових коштів в сумі 133 660,55 грн. (штраф за неналежне виконання відповідачем зобов'язання щодо своєчасного виконання будівельних робіт в сумі 111 901,96 грн., а також пеня в сумі 6 971,20 грн. та штраф в сумі 14 787,39 грн. за порушення строків поставки устаткування). Дана претензія була отримана відповідачем 14.11.2017р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 6330300101889.
Оскільки відповідач своєчасно та належним чином не виконав взяті на себе договірні зобов'язання, позивач правомірно здійснив відповідні нарахування та звернувся з відповідною позовною заявою до суду.
За таких обставин позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню у повному обсязі.
За правилами ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Керуючись ст. ст. 173 - 175, 193, 231 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 205, 526, 530, 546, 549, 626, 629 Цивільного кодексу України, ст. ст. 129, 233, 238, 240, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Позов задовольнити повністю.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки» (17500, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Індустріальна, 2, код 32512456) на користь Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно - монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (63303, м. Красноград Харківської області, вул. Українська, 45, код 33601981) 126 689 грн. 35 коп. штрафу, 38 447 грн. 20 коп. пені та 2 477 грн. 05 коп. судового збору.
Наказ видати після набрання рішенням законної сили.
Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.
Повний текст рішення складено 10.08.2018р.
Суддя А.С.Сидоренко