вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-04-26, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"13" липня 2018 р. Справа № 911/668/18
За позовом Приватного акціонерного товариства «Укртрансгаз» в особі філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Швейне об'єднання «Робочий стіль»
про стягнення 2 268 140, 95 грн
Суддя Горбасенко П.В.
за участю представників:
від позивача: ОСОБА_1 (дов. № 1575 від 27.12.2017);
від відповідача: ОСОБА_2 (дов. б/н від 22.06.2018).
У провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/668/18 за позовом Приватного акціонерного товариства «Укртрансгаз» в особі філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Швейне об'єднання «Робочий стіль» про стягнення 2 268 140, 95 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22.06.2018 розгляд справи в порядку загального позовного провадження у підготовчому засіданні відкладено на 13.07.2018.
29.05.2018 через канцелярію господарського суду Київської області надійшла заява б/н та б/д (вх. № 10103/18) про заміну позивача правонаступником, у зв'язку із зміною типу позивача із Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
14.06.2018 через канцелярію господарського суду Київської області надійшла заява б/н та б/д (вх. № 11371/18) про збільшення позовних вимог, згідно якої представник позивача просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 1 991 216, 76 грн штрафних санкцій, з яких: 1 898 908, 70 грн пені та 92 308, 06 грн штрафу за прострочення строків виконання зобов'язань за договором; стягнути з відповідача на користь позивача витрати по оплаті судового збору у розмірі 29 868, 25 грн та витрати пов'язані з розглядом справи.
12.07.2018 через канцелярію господарського суду Київської області надійшла заява б/н та б/д (вх. № 13329/18) про збільшення позовних вимог, згідно якої представник позивача просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 2 268 140, 95 грн штрафних санкцій, з яких: 2 175 832, 89 грн пені та 92 308, 06 грн штрафу за прострочення строків виконання зобов'язань за договором; стягнути з відповідача на користь позивача витрати по оплаті судового збору у розмірі 34 022, 11 грн та витрати пов'язані з розглядом справи. Вказані заяви прийнято судом.
У судове засідання 13.07.2018 представники сторін з'явилися, надали суду пояснення та не заперечували проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Згідно із ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
У судовому засіданні 13.07.2018, враховуючи конкретні обставини справи, мотиви клопотання, суд вирішив задовольнити заяву представника позивача, залучити до участі у справі - Приватне акціонерне товариство «Укртрансгаз» в особі філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» як правонаступника позивача - Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» в особі філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» та призначити справу до розгляду по суті.
Керуючись главою ст.ст. 52, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Залучити до участі у справі - Приватне акціонерне товариство «Укртрансгаз» в особі філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» як правонаступника позивача - Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» в особі філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» (36002, м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А).
2. Закрити підготовче засідання у справі № 911/668/18.
3. Призначити справу до розгляду по суті у судовому засіданні на «27» липня 2018 року о 12:00. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 5).
4. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду спору.
5. Викликати в судове засідання повноважних представників сторін.
6. Роз'яснити сторонам, що учасники провадження мають право заявити клопотання про розгляд справи за їх відсутності відповідно до ч. 3 ст. 196 Господарського процесуального кодексу України.
7. Роз'яснити сторонам, що згідно ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого про дату, час і місце проведення засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.
8. Роз'яснити сторонам, що відповідно до ч. 2 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, встановлений судом.
9. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Ухвалу підписано 16.07.2018.
Суддя П.В.Горбасенко