ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
19.06.2018Справа № 911/1717/17
Суддя Господарського суду міста Києва Морозов С.М. розглянувши матеріали справи
За первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна", м. Полтава
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема", м. Київ
про стягнення 160 692,17 грн. та
за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна", м. Полтава
про визнання недійсним акта здачі-приймання робіт від 11.04.2017 № ІБКПо-000017 та стягнення 600 840,60 грн., -
У червні 2017р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" звернулось до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема" про стягнення 160 692,17 грн., з яких 141 269,28 грн. заборгованості, 12 729,72 грн. пені, 5 288,22 грн. інфляційних втрат та 1 404,95 грн. 3% річних, у зв'язку з неналежним виконанням договору № 01/08-1 від 01.08.2016р.
Ухвалою Господарського суду Київської області (суддя Мальована Л.Я.) від 08.06.2017р. матеріали справи передано за підсудністю до Господарського суду міста Києва.
У липні 2017р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема" звернулось до Господарського суду міста Києва з зустрічним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" про визнання недійсним акта здачі-приймання робіт від 11.04.2017 № ІБКПо- 000017 та стягнення 600 840,60 грн., з яких 310 404,60 грн. неустойки за несвоєчасне виконання монтажних робіт за договором № 01/08-1 від 01.08.2016р., 16 000,00 грн. витрат на проведення експертизи недоліків виконаної роботи та їх причин, 274 436 грн. збитків (відшкодування вартості виправлених недоліків).
Рішенням Господарського суду міста Києва (суддя Сівакова В.В.) від 22.08.2017р., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду (колегія суддів у складі: Гаврилюка О.М. - головуючого, Коротун О.М., Майданевича А.Г.) від 07.12.2017р., у задоволенні первісного позову відмовлено повністю. Зустрічний позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" на користь ТОВ "Науково-виробничий центр "Хема" 310 404,60 грн. неустойки та 290 436 грн. збитків. У задоволенні іншої частини зустрічного позову відмовлено.
Постановою Верховного Суду від 22.03.2018р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.12.2017р. та рішення Господарського суду міста Києва від 22.08.2017р. у справі №911/1717/17 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
14.06.2018р. матеріали справи №911/1717/17 повернуто до Господарського суду міста Києва.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.06.2018р. справу №911/1717/17 передано на розгляд судді Морозову С.М.
15.12.2017р. набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України, у відповідності до п. 9 розділу XI "Перехідні положення" якого справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Виходячи зі змісту норм чинного процесуального закону, з огляду на характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі, справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.
За таких обставин, суд вважає за необхідне прийняти справу до свого провадження та призначити підготовче засідання у даній справі з викликом сторін.
Керуючись ст. ст. 12, 177-178, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Прийняти справу №911/1717/17 до свого провадження.
2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.
3. Підготовче засідання у справі призначити на 17.07.18 о 12:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 5.
4. Викликати у підготовче засідання представників сторін.
5. Запропонувати відповідачу за первісним позовом у строк до п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву, з урахуванням висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 22.03.2018р. у даній справі, надіслати позивачу (за первісним позовом) копію відзиву та доданих до нього документів, докази чого надати суду.
6. Попередити відповідача (за первісним позовом), що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
7. Запропонувати відповідачу за зустрічним позовом у строк до п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву, з урахуванням висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 22.03.2018р. у даній справі, надіслати позивачу (за зустрічним позовом) копію відзиву та доданих до нього документів, докази чого надати суду.
8. Попередити відповідача (за зустрічним позовом), що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
9. Запропонувати сторонам направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.
10. Попередити сторін про наслідки неявки в судове засідання, передбачені ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, а також про обов'язок повідомити суд про причини неявки у разі неприбуття у судове засідання.
11. Довести до відома сторін, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
12. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя C.М. Морозов
До відома сторін: ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щопонеділка та щочетверга з 14.00 до 16.00 год. у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання. Коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, він повинен при собі мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує його повноваження (оригінал для огляду та його копію для долучення до матеріалів справи).
Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.
Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.
Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-потралі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначені в заявці.