19.12.2017 Справа № 904/6868/17
Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді Березкіної О.В. (доповідач)
суддів Іванова О.Г., Антонік С.Г.
при секретарі: Логвіненко І.Г.
Представники сторін:
від позивача за первісним позовом: ОСОБА_1, довіреністьб/н від 28.10.2016 р., ;
представник відповідача за первісним позовом в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином
розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2017 року у справі № 904/6868/17
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
про розірвання договору підряду № 841 від 03.10.2016
та
за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду № 841 від 03.10.2016 у розмірі 2 111 017 грн. 20 коп.,
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2017 року у справі № 904/6868/17 ( суддя Фещенко Ю.В.) позовні вимоги за первісним позовом задоволено у повному обсязі.
Суд розірвав договір підряду № 841 від 03 жовтня 2016року, укладений між Приватним акціонерним товариством "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (50079, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Тернівський район; ідентифікаційний код 00191023) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 29-В, приміщення 122; ідентифікаційний код 31256586).
Суд стягнув з Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (50079, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Тернівський район; ідентифікаційний код 00191023) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 29-В, приміщення 122; ідентифікаційний код 31256586) 1 600 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.
Суд відмовив у задоволенні позовних вимог за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду № 841 від 03.10.2016 у розмірі 2 111 017 грн. 20 коп., у повному обсязі.
Витрати по сплаті судового збору за подання зустрічного позову покладено на Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат".
Не погодившись з рішенням суду, відповідач - Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив рішення суду скасувати , прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про розірвання договору підряду № 841 від 03 жовтня 2016року відмовити у повному обсязі, позовні вимоги за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду № 841 від 03 жовтня 2016року у розмірі 2 111 017 грн. 20 коп., судовий збір у розмірі 68257,05 грн. задовольнити у повному обсязі.
В обґрунтування своєї скарги відповідач посилається на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин справи, невідповідність висновків суду встановленим обставинам справи, порушення та неправильне застосування норм матеріального та процесуального права.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2017 року у справі № 904/6868/17 прийнято до розгляду апеляційну скаргу колегією суддів у складі головуючого судді та доповідача: Березкіна О.В., суддями: Дармін М.О., Іванов О.Г. Розгляд справи призначено на 14 листопада 2017року.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14 листопада 2017 року у справі № 904/6868/17 розгляд апеляційної скарги було відкладено на 30 листопада 2017 року на 14 годину, колегіє суддів у складі: головуючий суддя - Березкіна О.В., (доповідач); судді: Іванов О.Г., Дармін М.О.
У зв»язку з відпусткою судді Дарміна М.О., за розпорядженням керівника апарату суду від 29 листопада 2017року, проведено автоматичну зміну складу колегії суддів, за результатами якої для розгляду апеляційної скарги у справі №904/6868/17 визначено колегію суддів у наступному складі: головуючий суддя - Березкіна О.В. (доповідач), судді - Іванов О.Г., Антонік С.Г.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30 листопада 2017 року у справі № 904/6868/17 розгляд апеляційної скарги було відкладено на 19 грудня 2017 року , колегіє суддів у складі: головуючий суддя - Березкіна О.В., (доповідач); судді: Іванов О.Г., Антонік С.Г.
19 грудня 2017 року на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" ( апелянта) надійшло клопотання про відкладення розгляду справи .
Апелянт зазначає, що на даний час сторонами ведуться переговори щодо мирного врегулювання спорів, що є предметом розгляду у даній справі.
Колегія суддів ознайомилась з вказаним клопотання вирішила його задовольнити, розгляд апеляційної скарги відкласти в межах встановленого законом строку.
15 грудня 2017року набрав чинності Закон “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” № 2147-VІІІ.
З огляду на викладене, з метою дотримання засад рівності перед законом і судом, змагальності процесу, колегія суддів вважає необхідним розгляд справи відкласти.
Керуючись п.11, п.13 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, Дніпропетровський апеляційний господарський суд, -
Розгляд апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2017 року у справі № 904/6868/17 відкласти на 18 січня 2018р. на 10:50 годину.
Засідання відбудеться в приміщенні Дніпропетровського апеляційного господарського суду за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 65, в залі засідань № 207.
Позивачу в строк до 15 січня 2018року надати відзив на апеляційну скаргу в порядку ст. 263 Господарського процесуального кодексу України, а також заяви, клопотання відповідно до ст.ст. 38,169,170 Господарського процесуального кодексу України, додаткові докази та обґрунтування щодо неможливості надати їх до суду першої інстанції (копії вказаних документів направити Відповідачу в строк до 15.01.2018, докази чого надати суду).
Відповідачу в строк до 15 січня 2018року надати заперечення на відзив, а також заяви, клопотання відповідно до ст.ст. 38,169,170 Господарського процесуального кодексу України, додаткові докази та обґрунтування щодо неможливості надати їх до суду першої інстанції (копії вказаних документів направити Позивачу в строк до 15.01.2018, докази чого надати суду).
Копію ухвали про відкладення апеляційного провадження надіслати сторонам у справі.
Головуючий суддя О.В. Березкіна
Суддя О.Г.Іванов
Суддя С.Г.Антонік