14.11.2017 Справа № 904/6868/17
Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді Березкіної О.В. (доповідач)
суддів Іванова О.Г., Дармін М.О.
при секретарі: Логвіненко І.Г.
за участю представників сторін:
від позивача за первісним позовом: ОСОБА_1, довіреність б/н від 28.10.2016 р., ;
представник відповідача за первісним позовом в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2017 року у справі № 904/6868/17
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
про розірвання договору підряду № 841 від 03.10.2016
та
за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області)
про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду № 841 від 03.10.2016 у розмірі 2 111 017 грн. 20 коп.,
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2017 року у справі № 904/6868/17 ( суддя Фещенко Ю.В.) позовні вимоги за первісним позовом задоволено у повному обсязі.
Суд розірвав договір підряду № 841 від 03 жовтня 2016року, укладений між Приватним акціонерним товариством "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (50079, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Тернівський район; ідентифікаційний код 00191023) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 29-В, приміщення 122; ідентифікаційний код 31256586).
Суд стягнув з Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (50079, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Тернівський район; ідентифікаційний код 00191023) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 29-В, приміщення 122; ідентифікаційний код 31256586) 1 600 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.
Суд відмовив у задоволенні позовних вимог за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду № 841 від 03.10.2016 у розмірі 2 111 017 грн. 20 коп., у повному обсязі.
Витрати по сплаті судового збору за подання зустрічного позову покладено на Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат".
Не погодившись з рішенням суду, відповідач - Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив рішення суду скасувати , прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про розірвання договору підряду № 841 від 03 жовтня 2016року відмовити у повному обсязі, позовні вимоги за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду № 841 від 03 жовтня 2016року у розмірі 2 111 017 грн. 20 коп., судовий збір у розмірі 68257,05 грн. задовольнити у повному обсязі.
В обґрунтування своєї скарги відповідач посилається на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин справи, невідповідність висновків суду встановленим обставинам справи, порушення та неправильне застосування норм матеріального та процесуального права.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2017 року у справі № 904/6868/17 прийнято до розгляду апеляційну скаргу колегією суддів у складі головуючого судді та доповідача: Березкіна О.В., суддями: Дармін М.О., Іванов О.Г. Розгляд справи призначено на 14 листопада 2017року.
14 листопада 2017 року на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"( апелянта) надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю його представника бути присутнім в судовому засіданні через його участь у інших процесах.
Колегія суддів ознайомилась з вказаним клопотання вирішила його задовольнити, розгляд апеляційної скарги відкласти в межах встановленого законом строку.
Відповідно до статті 129 Конституції України та статті 22 Господарського процесуального кодексу України, правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
Згідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.
Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.
Колегія суддів, з метою об'єктивного, повного та всебічного розгляду апеляційної скарги, дотримання рівності сторін та змагальності процесу, вважає необхідним відкласти розгляд апеляційної скарги в межах встановленого законом строку.
Керуючись ст.ст. 77, 86, 99, 102 Господарського процесуального кодексу України, суд,
Розгляд апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області) на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2017 року у справі № 904/6868/17 відкласти на 30 листопада 2017р. на 14:00 годину.
Засідання відбудеться в приміщенні Дніпропетровського апеляційного господарського суду за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 65, в залі засідань № 207.
Учасника судового процесу забезпечити явку повноважних представників в судове засідання, надати документи на обґрунтування доводів та заперечень по апеляційній скарзі.
Інформацію щодо дати і час призначення засідання по справі та іншу інформацію для учасників судового процесу можна також отримати за тел.(0562) 367-223, (0562) 333-881 та на веб-сайті суду: http://dpа.arbitr.gov.ua.
Роз'яснити сторонам, що за ухилення від вчинення вказаних апеляційним господарським судом дій з винної сторони стягується штраф у порядку і розмірі, передбаченому п. 5 ст. 83 та ст. 99 Господарського процесуального кодексу України.
Головуючий суддя О.В. Березкіна
Суддя М.О.Дармін
Суддя О.Г.Іванов