Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"06" листопада 2017 р.Справа № 922/2990/17
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Сальнікової Г.І.
при секретарі судового засідання Кучко А.В.
розглянувши матеріали справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста", м. Харків
до 1.Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, смт. Пісочин, Харківська область, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "РВС Україна", м. Харків
про стягнення 587600,00 грн.
за участю представників сторін:
позивача - Сільченко Т.І. (дов. № б/н від 12.04.2016 р.);
1-го відповідача - ОСОБА_3 дов. № 36 від 15.01.2016 р., після перерви не з'явився;
2-го відповідача - Шилов В.І. (дов. № б/н від 03.11.2017 р.);
Товариство з обмеженою відповідальністю "Веста" (позивач) 06.09.2017 звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до відповідачів: 1.Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "РВС Україна", в якому просить суд стягнути солідарно з відповідачів 587600,00 грн., яка складається із: суми штрафу в розмірі 363600,00 грн., суми передоплати, що підлягає поверненню відповідачем 1 у розмірі 22000,00 грн. та суми збитків, що підлягає відшкодуванню на підставі договору підряду №19062013-2 від 19.06.2013 у розмірі 202000,00 грн. Також до стягнення заявлені судові витрати зі сплати судового збору. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем 1 своїх зобов'язань, передбачених договором підряду №19062013-2 від 19.06.2013, а відповідач 2 не виконав взяті на себе зобов'язання за договором поруки від 19.06.2013.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.09.2017 було прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі № 922/2990/17 та призначено її розгляд у відкритому судовому засіданні на 25.09.2017 об 11:00.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.09.2017 розгляд справи відкладено на 09.10.2017 об 11:10 год., відповідно до приписів ст. 77 ГПК України.
02.11.2017 до канцелярії суду (вх. №36006) від представника 1-го відповідача надійшло клопотання про продовження строку розгляду справи на 15 днів, в порядку ст. 69 ГПК України.
Відповідно до ч.3 ст.69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.
Суд, розглянувши клопотання представника 1-го відповідача щодо продовження строку розгляду справи вважає його таким, що не суперечить інтересам сторін та діючому законодавству, тому вважає за можливе задовольнити його.
06.11.2017 року до канцелярії суду (вх.№36225) від відповідача 1 надійшло додаткове правове обґрунтування до відзиву, в якому, зокрема, зазначає, про те, що зобов'язання 1-го відповідача щодо здачі робіт позивачу в обумовлені спірним договором строки не порушено, оскільки не могло бути виконане внаслідок прострочення виконання своїх зобов'язань останнім щодо передачі повного комплекту проектно-кошторисної документації, яке досліджено та долучено судом до матеріалів справи.
06.11.2017 року до канцелярії суду (вх.№36412) від відповідача 2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому вказує на те, що позивач не довів тих обставин, які є підставою позовних вимог, не підтвердив такі обставини належними та допустимими доказами, а тому позовні вимоги є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню. Відзив на позов досліджено судом та долучено до матеріалів справи.
06.11.2017 року до канцелярії суду (вх.№36414) від представника позивача надійшли заперечення на заяву відповідача 2 про застосування строку позовної давності, в якій зазначає про те, що строк позовної давності не скінчився, оскільки його тривалість відліковується від дати виконання робіт, а не від дати закінчення дії спірного договору. Вказані заперечення досліджено судом та долучено до матеріалів справи.
Представник позивача у судове засідання 06.11.2017 з'явився, заявлені позовні вимоги підтримав повністю з підстав, викладених у позовній заяві з урахуванням наданих пояснень.
Представник 1-го відповідача у судове засідання 06.11.2017 після перерви представника з належними повноваженнями не направив.
Представник 2-го відповідача у судове засідання 06.11.2017 з'явився, проти заявлених позовних вимог заперечив повністю з підстав, викладених у наданому відзиві на позовну заяву.
Відповідно до ст. 77 ГПК України, господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: 1) нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; 1-1) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 2) неподання витребуваних доказів; 3) необхідність витребування нових доказів; 4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача; 5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.
Враховуючи, нез'явлення у судове засідання представника 1-го відповідача, приймаючи до уваги принцип змагальності сторін, та те, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, а також враховуючи необхідність надання сторонами додаткових документів необхідних для повного та всебічного розгляду справи, суд вважає доцільним відкласти розгляд справи.
На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 38, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, -
Задовольнити клопотання представника 1-го відповідача про продовження строку розгляду справи № 922/2990/17 за межами встановленого двохмісячного строку, на підставі ст.69 ГПК України. (вх. №36006 від 02.11.2017)
Продовжити строк розгляду спору по справі № 922/2990/17 на 15 днів - до "21" листопада 2017 року.
Розгляд справи відкласти на "13" листопада 2017 р. о 09:50
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, площа Свободи 5, 8-й під'їзд, 2-й поверх, кабінет № 218.
Попередити сторони про відповідальність за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом.
Звернути увагу сторін на те, що нез'явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду справи за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.
Суддя Г.І. Сальнікова