16.05.2017 р. Справа № 914/594/17
Суддя О. Запотічняк при секретарі О.Кравець
розглянувши матеріали справи
за позовом: Керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області в інтересах держави в особі Комунального підприємства Львівської обласної ради “Технічний нагляд”, м.Дрогобич,
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія”, м.Львів,
про: стягнення неустойки в сумі 170 297,26 грн.
та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія”, м.Львів,
до відповідача: Комунального підприємства Львівської обласної ради “Технічний нагляд”, м. Львів
про: визнання п. 15.9. договору № РО 30/11/15 від 30.11.2015 р. недійсними.
В судове засідання з'явились:
Від прокуратури: ОСОБА_1 - службове посвідчення № 033544
Від позивача (відповідача за зустрічним позовом): не з'явився;
Від відповідача (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_2 - представник;
На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області в інтересах держави в особі Комунального підприємства Львівської обласної ради “Технічний нагляд” до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія” про: стягнення неустойки в сумі 170 297,26 грн..
Товариством з обмеженою відповідальністю “ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія” подано зустрічний позов до Комунального підприємства Львівської обласної ради “Технічний нагляд” про: визнання п. 15.9. договору № РО 30/11/15 від 30.11.2015 р. недійсними.
В судовому засіданні 04.05.2017р. розгляд справи було відкладено на 16.05.2017р. у зв'язку із з неявкою представника позивача та для надання сторонам можливості виконати вимоги ухвал суду і надати витребувані судом документи.
В судове засідання 16.05.2017р. з'явився прокурор та представник відповідача. Прокурор не виконав вимог ухвал суду та не наддав витребуваних документів. Представник відповідача подав додаткові письмові пояснення в підтвердження своїх заперечень, просив суд в первісному позові відмовити та задоволити зустрічний позов.
Враховуючи неявку представника позивача (відповідача за зустрічним позовом) в судове засідання, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи та зобов'язати сторони виконати вимоги ухвал суду в повному обсязі і надати витребувані судом документи.
Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Розгляд справи відкласти на 08.06.17 р. о 11:00 год.
2. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області, зал судових засідань №10 поверх 2.
3. Докази, витребувані ухвалою суду, подавати з супровідним листом на адресу суду за три дні до дати судового засідання. Письмові докази, які представляються суду, оформляти відповідно до вимог статті 36 ГПК України;
4. Сторонам: - Подати суду підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування, оригінал і належно завірену копію статуту (положення), свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності -юридичної особи і довідку статистики про їх знаходження в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на дату прийняття даної ухвали; надати письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України, або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, нема справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та нема рішення цих органів з такого спору.
Прокурору/позивачу:- Представити в судове засідання для огляду оригінали
документів, доданих до позовної заяви, зокрема й акти виконаних робіт
№1 за грудень 2015 року та №№ 2,3,4,5,6 за червень 21016 року.
- Забезпечити в судове засідання явку уповноваженого представника.
Відповідачу: - Надати суду оригінали актів виконаних робіт а саме №1 за грудень 2015
року та №№ 2,3,4,5,6 за червень 21016 року.
- Забезпечити в судове засідання явку уповноваженого представника.
Суд попереджає сторони, що в разі повторної неявки представника в судове засідання без поважних причин, спір згідно ст.75 ГПК України, буде розглянуто за наявними в справі матеріалами.
Суддя Запотічняк О.Д.