79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
20.10.09 Справа № 15/64
Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії
головуючого-судді Бонк Т. Б.
суддів Давид Л. Л.
Марко Р. І.
при секретарі судового засідання Гулик Н. Г.
за участю представників сторін:
від позивача за первісним позовом (апелянта) -Марчак М. П. -представник
від відповідача за первісним позовом -не з'явився
від третьої особи -не з'явився
розглянув апеляційну скаргу ТзОВ «Карпатнафтохім», с. Мостище, Калуський район, Івано-Франківська область № 62/1-190 від 05.08.2009 р.
на рішення господарського суду Івано-Франківської області від 31.07.2009 р.
у справі № 3/51
за первісним позовом ТзОВ «Карпатнафтохім», с. Мостище, Калуський район, Івано-Франківська область
до відповідача ТзОВ «Енергобуд», м. Івано-Франківськ
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», м. Нетішин, Хмельницька область
про стягнення 739 092, 06 грн. пені за порушення строків закінчення будівельно-монтажних робіт по договору субпідряду від 18.09.2007 р.
за зустрічним позовом ТзОВ «Енергобуд», м. Івано-Франківськ
до відповідача ТзОВ «Карпатнафтохім», с. Мостище, Калуський район, Івано-Франківська область
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», м. Нетішин, Хмельницька область
про стягнення 534 196, 24 грн. заборгованості
Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 21.08.2009 р. прийнято до свого провадження апеляційну скаргу «Карпатнафтохім», с. Мостище, Калуський район, Івано-Франківська область на рішення господарського суду Івано-Франківської області від 31.07.2009 р. Розгляд матеріалів справи в апеляційному порядку призначено у судовому засіданні 20.10.2009 р.
19.10.2009 р. до суду надійшло клопотання від ТзОВ «Енергобуд», м. Івано-Франківськ про відкладення розгляду апеляційної скарги у зв'язку з неможливістю забезпечити явку уповноваженого представника.
З метою повного, об'єктивного та всебічного розгляду справи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про відкладення розгляду апеляційної скарги.
Враховуючи наведене і керуючись ст. ст. 20, 22, 77, 86 ГПК України, Львівський апеляційний господарський суд
Розгляд апеляційної скарги відкласти на 11 год. 00 хв. 01.12.2009 року у приміщенні Львівського апеляційного господарського суду за адресою м. Львів, вул. Личаківська, 81, в залі судового засідання № 3.
Головуючий суддя Бонк Т. Б.
Судді Давид Л. Л.
Марко Р. І.