15.01.2015 р. Справа № 914/4586/14
За позовом:
Дочірнього підприємства «Інграл-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтеграл», м. Черкаси;
до відповідача:
Товариства з обмеженою відповідальністю «Техніка для бізнесу»,
м. Львів;
про:
стягнення 250000,00 грн. штрафних санкцій за порушення строку виконання робіт за договором підряду
Суддя - Крупник Р.В.
Секретар - Яслик Н.М.
Представники сторін:
від позивача:
не з'явився;
від відповідача:
не з'явився.
26.12.2014р. на розгляд господарського суду Львівської області поступила позовна заява Дочірнього підприємства «Інграл-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтеграл» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Техніка для бізнесу» про стягнення 250000,00 грн. штрафних санкцій за порушення строку виконання робіт за договором підряду.
Ухвалою суду від 29.12.2014р. порушено провадження у справі, її розгляд призначено на 15.01.2015р.
Позивач явки повноважного представника в судове засідання 15.01.2015р. не забезпечив, вимог ухвали суду від 29.12.2014р. не виконав. На адресу суду направив клопотання, яким просить суд відкласти розгляд справи.
Відповідач явки повноважного представника в судове засідання 15.01.2015р. не забезпечив, вимог ухвали суду від 29.12.2014р. не виконав. Через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитися з матеріалами справи.
Суд, розглянувши клопотання позивача та відповідача про відкладення розгляду справи, прийшов до висновку, що такі підлягають задоволенню.
На підставі вищенаведеного, враховуючи клопотання сторін про відкладення розгляду справи, з метою повного і всестороннього з'ясування всіх обставин спору, для забезпечення принципу змагальності керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, суд -
1. Розгляд справи відкласти на: 26.01.15 р. на 14:30.
2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.
3. Зобов'язати позивача виконати вимоги попередньої ухвали суді від 29.12.2014р., а саме:
- подати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення позивача та відповідача до реєстру, станом на день слухання справи;
- представити оригінали долучених до позову документів для огляду в судовому засіданні;
- надати всі акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором підряду №08/07-13/НС від 08.07.2013р.;
- надати докази, які підтверджують сплату позивачем виконаних відповідачем робіт за вказаним вище договором;
- забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.
4. Зобов'язати відповідача виконати вимоги попередньої ухвали суді від 29.12.2014р., а саме:
- подати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення відповідача до реєстру станом на день слухання справи;
- подати письмовий відзив на позовну заяву з документальним і нормативним обґрунтуванням своїх доводів;
- представити оригінали долучених до відзиву документів для огляду в судовому засіданні;
- відзив на позовну заяву з долученими до нього документами направити позивачу, докази відправки надати суду;
- забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.
Суддя Крупник Р.В.