Господарський суд Чернігівської області
14000 м. Чернігів, проспект Миру 20 Тел. 698-166, факс 77-44-62
про відкладення розгляду справи
« 27 » листопада 2012 року Справа № 5028/3/36/2012
Заступника Київського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, вул. К.Каменєва, 8, а, м. Київ, 01014, в інтересах держави
В особі позивача: ОСОБА_1 оборони України, пр-т. Повітрофлотський, 6, м. Київ, 03168,
Відповідач: Державне підприємство Науково - виробничий комплекс «Прогрес», вул. Носівський шлях, 29 м. Ніжин, Чернігівська область, 16600,
Предмет спору: про стягнення 326 827,81 грн., штрафних санкцій.
Представники сторін :
від позивача: юрисконсульт - ОСОБА_2, довіреність № 220/61/д від 03.01.2012 року
від відповідача: адвокат - ОСОБА_3, довіреність № 232/30 від 10.01.2012 року
в судовому засіданні взяв участь прокурор Чернігівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері: ОСОБА_4, посвідчення № 012526 від 02.11.2012 року.
Заступником Київського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, в інтересах держави в особі позивача ОСОБА_1 оборони України, подано позов до господарського суду Чернігівської області про стягнення з Державного підприємства Науково - виробничий комплекс «Прогрес», 326 827,81 грн., штрафних санкцій за порушення строків виконання етапу 2 дослідно конструкторської роботи «Квітник-А».
Прокурор Чернігівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері виклав позовні вимоги та просив їх задовольнити.
Позивач в судовому засіданні надав письмові пояснення в яких зазначив, що 17.06.2011 року, між ОСОБА_1 оборони України (Замовник) та Державним підприємством Науково виробничий комплекс «Прогрес»(Виконавець) було укладено додаткову угоду №4 до Державного договору від 19.05.1998 року №117558 на виконання етапу № 2 дослідно конструкторської роботи «Квітник -А».
Відповідно до умов даної угоди, етап №2 розділений на дві черги. Так перша черга етапу 2 виконана Виконавцем та оплачена Замовником у 2011 році. Термін виконання другої черги етапу 2 умовами додаткової угоди визначений до 31 березня 2012 року.
Однак на думку позивача, відповідачем було порушено термін виконання 2 черги етапу 2 оскільки в цілому роботи було прийнято лише 24 травня 2012 року. Так за підрахунком позивача прострочення відповідача склало 54 дні в зв'язку з чим останньому було нараховано штрафні санкції.
Щодо перенесення терміну виконання другої черги 2 етапу робіт позивач зазначає, що відповідно до умов Договору сторони погодили, що строки виконання робіт, або її етапів можуть змінюватися за письмовою домовленістю сторін з оформленням погоджувального протоколу.
Однак, оскільки сторонами даний протокол укладено не було то твердження відповідача вважати перенесеним термін виконання робіт етапу 2 є безпідставним.
В зв'язку з вищевикладеним позивач просить позовні вимоги задовольнити.
Представник відповідача проти позовних вимог заперечує, та зазначає, що роботи відповідачем було виконано вчасно про що свідчить копія сповіщення № 2 від 04.04.2012 року про пред'явлення виробів на матеріально -технічне приймання (надана відповідачем).
З метою повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, та у зв'язку із необхідністю витребувати додаткові документи, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.
Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Розгляд справи відкласти на 11.12.2012 року на 11 год. 00 хв., каб.11.
2. Зобов'язати прокурора та позивача надати:
- письмові пояснення стосовно процедури приймання виконаних робіт за договором № 98 від 16.02.1998 року;
3. Запропонувати відповідачу: надати письмові заперечення на позовну заяву.
4. При направленні в судове засідання повноважних представників сторін останнім мати оригінал та належним чином завірену копію довіреності та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Суддя В. М. Репех
27.11.12