"30" травня 2014 р.Справа № 916/1559/14
Господарський суд Одеської області у складі:
судді В.С. Петрова
при секретарі Н.В. Комендатенко
за участю представників:
від позивача - Байчан О.М.,
від відповідача - Албул Т.М,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ремтехморпорт" про стягнення 4843,52 грн., -
Державне підприємство „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ремтехморпорт" про стягнення заборгованості по пені за несвоєчасне виконання робіт по договору № Р-32-2012/194-ХД від 12.07.2012 р. в сумі 4843,52 грн., посилаючись на наступне.
12 липня 2012 року між Державним підприємством „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Ремтехморпорт" (підрядник) був укладений договір підряду № Р-32-2012/194-ХД, відповідно до п. 1.1 якого замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту портального крану „Альбатрос" інв. № 376 (0115) відповідно до технічного завдання. В свою чергу замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані підрядником роботи відповідно до умов цього договору.
Згідно п. 2.2 договору термін виконання робіт - 25 робочих днів з моменту передачі крана в ремонт за актом. Наразі позивач вказує, що вказані терміни виконання робіт не передбачають час на додаткові роботи, якщо такі виникнуть в процесі ремонту і ревізії прихованих вузлів крана.
Відповідно до акту на здачу в ремонт п/к «Альбатрос» №0115, п/к „Альбатрос" № 367(0115) був наданий в ремонт 30 серпня 2012 року.
01 листопада 2012 року закінчився ремонт п/к „Альбатрос" № 367(0115), що підтверджується приймальним актом № 903 від 01.11.2012 року.
Як зазначає позивач, за період з 01.07.2010 р. по 01.11.2013 р. Білгород-Дністровською об'єднаною державною фінансовою інспекцією проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Так, актом про результати планової ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» від 13.01.2014 року №840-16/01 встановлено, що портальний кран „Альбатрос" зданий в ремонт 30 серпня 2012 року (згідно акту на здачу в ремонт), роботи необхідно було закінчити 05 жовтня 2012 року, проте згідно приймального акту № 903, ремонт п/к „Альбатрос" інв. № 0115 закінчено 01.11.2012 року, тобто роботи виконані на 26 днів пізніше, ніж передбачено договором.
Разом з тим позивач посилається на п. 8.2 договору, відповідно до якого за порушення термінів закінчення робіт, встановлених п. 2.2. договору, підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних в зазначений термін робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості з дотриманням претензійного порядку.
Як зазначає позивач, в ході ревізії проведено розрахунок пені у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання (26 діб), за кожний день прострочення, що складає 4843,52 грн. (186289,20 грн. х 0,1 % х 26 д.). Таким чином, внаслідок ненарахування пені замовник недоотримав коштів в сумі 4843,52 грн., що призвело до матеріальної шкоди ДП „БДМТП" на зазначену суму.
Таким чином, позивач стверджує, що заборгованість ТОВ „Ремтехморпорт" перед ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" складає 4843,52 грн.
З метою досудового врегулювання вказаного питання, замовником було надано підряднику претензію № 405 від 04.03.2014 року.
20 березня 2014 року на адресу ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" надійшов лист № 162, в якому ТОВ „Ремтехморпорт" визнало вказану претензію необґрунтованою, що стало підставою для звернення позивача до суду із заявленим позовом.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.04.2014 р. позовну заяву ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 916/1559/14, при цьому розгляд справи призначено в засіданні суду.
Відповідач у відзиві на позов (а.с. 34-37) зазначив, що вважає позов безпідставним та таким, що не підлягає задоволенню, посилаючись при цьому на відсутність підстав для застосування до відповідача відповідальності у вигляді нарахованої пені. Зокрема, відповідач зазначив, що за взаємним погодженням сторін договору в період з 18 вересня 2012 року до 25 жовтня 2012 року ремонтні роботи були зупинені, оскільки саме цей період був необхідний замовнику - позивачу ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" для поставки підряднику-відповідачу ТОВ „Ремтехморпорт" необхідних додаткових змінно-запасних частин для продовження ремонту його крану. На підтвердження цих обставин і їх узгодження представниками сторін 25 жовтня 2012 року був складений та підписаний акт простою при ремонті п/к „Альбатрос" інв. № 376 (0115). Відтак, відповідач стверджує, що об'єктивно не міг виконувати ремонтні роботи за договором в зазначений період через відсутність матеріалів, які мали бути передані позивачем. Так, ТОВ „Ремтехморпорт" виконувались ремонтні роботи з 04 вересня 2012 року по 18 вересня 2012 року (10 робочих днів) та з 25 жовтня 2012 року по 1 листопада 2012 роки (4 робочих дні), - а всього 14 робочих днів, що свідчить, на думку відповідача, про відсутність порушень умов договору щодо термінів виконання робіт. Крім того, відповідач зазначив про відсутність будь-яких претензій від позивача на адресу відповідача щодо виконання умов договору підряду, в тому числі строків його виконання, про що свідчить акт приймання виконаних робіт № 9-3, укладений між сторонами 01.11.2012 року, а також оплата позивачем виконаної роботи. Наразі відповідач зазначає, що оскільки простій відбувся по узгодженню сторін за наявності вини позивача, внаслідок ненадання ним необхідних для виконання договору змінно-запасних частин підстави для відповідальності ТОВ „Ремтехморпорт" відсутні.
Також у письмових поясненнях по справі (а.с. 75-79) відповідач зазначив про пропущення позивачем строку позовної давності для звернення позивача до суду із заявленим позовом про стягнення нарахованої пені. Так, оскільки пеня була нарахована за період 05.10.2012 р. по 01.11.2012 р., тобто 26 днів, а позивач звернувся до суду лише у квітні 2014 року, відповідач вважає, що за період з 06 жовтня 2013 року по 02 листопада 2013 року відбувся пропуск позовної давності по заявленим вимогам. При цьому відповідач наголошує, що позивач не надав доказів про наявність поважних причин пропущення позовної давності. Відтак, відповідач вказує, що у позові ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" про стягнення пені слід відмовити у зв'язку зі спливом позовної давності.
Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши та дослідивши всі письмові докази, які містяться в матеріалах справи, господарський суд дійшов до наступних висновків.
12 липня 2012 року між Державним підприємством „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Ремтехморпорт" (підрядник) був укладений договір підряду № Р-32-2012/194-ХД, відповідно до п. 1.1 якого позивач як замовник доручає, а відповідач як підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту портального крану „Альбатрос" інв. № 376 (0115) відповідно до технічного завдання (додаток № 1), яке є невід'ємною частиною цього договору. В свою чергу замовник зобов'язаний прийняти і оплатити виконані підрядником роботи відповідно до умов цього договору (п. 1.2 договору).
Як зазначено в п. 2.1 договору, зазначені в п. 1.1 цього договору роботи будуть виконані підрядником за умови гарантованої оплати та дотримання замовником зобов'язань, обумовлених цим договором.
Згідно п. 2.2 договору термін виконання робіт - 25 робочих днів з моменту передачі крана в ремонт за актом. Дані терміни виконання робіт не передбачають час на додаткові роботи, якщо такі виникнуть в процесі ремонту і ревізії прихованих вузлів крана.
Відповідно до п. 2.4 договору датою початку робіт вважається дата підписання двостороннього акта прийому-передачі крана в ремонт. Датою закінчення робіт вважається дата підписання двостороннього акта виконаних робіт (п. 2.6 договору).
В п. 3.1 договору передбачено, що вартість робіт, зазначених в п. 1.1 цього договору, відповідно до договірної ціни (додаток № 2), яка є невід'ємною частиною цього договору, становить 186289,20 грн., в т.ч. ПДВ - 31048,20 грн.
За умовами п. 3.3 договору оплата за договором здійснюється замовником поетапно: передоплата - 50% від вартості цього договору на підставі рахунку підрядника, остаточний розрахунок - 50% протягом 5 банківських днів після підписання акта виконаних робіт на підставі рахунку підрядника.
Датою здійснення оплати вважається дата надходження суми, зазначеної в рахунку, на розрахунковий рахунок підрядника (п. 3.4 договору).
Відповідно до п. 11.4 договору останній набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором., але не більше ніж до 31.12.2012 р.
Так, згідно зі ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.
Частиною 1 статті 626 ЦК України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Частина 1 статті 202 ЦК України визначає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
При цьому за правилами статті 14 Цивільного кодексу України цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.
Згідно з частиною 1 статті 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Так, укладений між сторонами по справі договір підряду є підставою для виникнення у сторін договору господарських зобов'язань відповідно до ст.ст. 173, 174 ГК України (ст.ст. 11, 202, 509 ЦК України). В свою чергу згідно ст. 629 ЦК України вказаний договір є обов'язковим для виконання його сторонами.
Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.
Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 853 ЦК України замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.
Також за приписами ч. 1 ст. 877 Цивільного кодексу України підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.
В силу положень ст. 882 ЦК України замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Частиною 4 ст. 879 Цивільного кодексу України передбачено, що оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.
Згідно ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Положеннями ст. 843 ЦК України передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.
Так, сторонами по договору підряду № Р-32-2012/194-ХД було погоджено договірну ціну на ремонт портального крану „Альбатрос" інв. № 376 (0115), яка складає 186289,20 грн. з ПДВ (а.с. 14-22).
Відповідно до акту на здачу в ремонт п/к „Альбатрос" № 0115 (а.с. 23), копію якого було надано позивачем до суду, вказаний кран був переданий відповідачу в ремонт 30 серпня 2012 року. Згідно наданої відповідачем до суду копії акту на здачу в ремонт п/к „Альбатрос" № 0115 (а.с. 39) вказаний кран був переданий відповідачу в ремонт 04 вересня 2012 року. Однак, як випливає зі змісту проекту виробництва робіт № 907 на виконання ремонту п/к „Альбатрос" № 0115 (а.с. 90-93), який погоджений двома сторонами, зокрема з боку відповідача - 30.08.2012 р., суд доходить до висновку, що початком виконання робіт було саме 30.08.2012 р., а не 04.09.2012 р. Тим більш у вказаному проекті міститься наказ відповідача про створення відповідної бригади для ремонтних робіт п/к „Альбатрос" № 0115, який видано саме 30.08.2012 р.
Згідно приймального акту № 903 від 01.11.2012 року (а.с. 24) ремонт п/к „Альбатрос" № 367(0115) було завершено 01 листопада 2012 року.
Як зазначає позивач, за період з 01.07.2010 р. по 01.11.2013 р. Білгород-Дністровською об'єднаною державною фінансовою інспекцією проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Так, актом про результати планової ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" від 13.01.2014 року №840-16/01 встановлено, що портальний кран „Альбатрос" зданий в ремонт 30 серпня 2012 року (згідно акту на здачу в ремонт), роботи необхідно було закінчити 05 жовтня 2012 року, проте згідно приймального акту № 903, ремонт п/к „Альбатрос" інв. № 0115 закінчено 01.11.2012 року, тобто роботи виконані на 26 днів пізніше, ніж передбачено договором.
Між тим, як випливає зі змісту спірного договору підряду № Р-32-2012/194-ХД, термін виконання робіт з ремонту крана складав 25 робочих днів з моменту передачі крана в ремонт за актом, що було здійснено 30 серпня 2012 року. В свою чергу ремонті роботи мали бути завершені не пізніше 05 жовтня 2012 року, але були завершені 01.11.2012 р., тобто з прострочкою на 26 днів.
Однак, як стверджує відповідач, за взаємним погодженням сторін договору в період з 18 вересня 2012 року до 25 жовтня 2012 року ремонтні роботи були зупинені, оскільки саме цей період був необхідний замовнику - позивачу ДП „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" для поставки підряднику-відповідачу ТОВ „Ремтехморпорт" необхідних додаткових змінно-запасних частин для продовження ремонту його крану, про що свідчить акт простою при ремонті п/к „Альбатрос" інв. № 376 (0115) від 25 жовтня 2012 року. Відтак, відповідач стверджує, що об'єктивно не міг виконувати ремонтні роботи за договором в зазначений період через відсутність матеріалів, які мали бути передані позивачем. Тому ТОВ „Ремтехморпорт" виконувались ремонтні роботи з 04 вересня 2012 року по 18 вересня 2012 року (10 робочих днів) та з 25 жовтня 2012 року по 1 листопада 2012 роки (4 робочих дні), - а всього 14 робочих днів, що свідчить, на думку відповідача, про відсутність порушень умов договору щодо термінів виконання робіт. Крім того, відповідач зазначив про відсутність будь-яких претензій від позивача на адресу відповідача щодо виконання умов договору підряду, в тому числі строків його виконання, про що свідчить акт приймання виконаних робіт № 9-3, укладений між сторонами 01.11.2012 року, а також оплата позивачем виконаної роботи.
Разом з тим вказані доводи відповідача суд вважає необґрунтованими, оскільки вони не узгоджуються з умовами договору підряду № Р-32-2012/194-ХД. Так, згідно п. 2.6 договору, якщо в процесі виконання робіт виникає необхідність внести зміни щодо термінів, то такі зміни повинні виконуватися за згодою сторін у письмовій формі. Між тим докази укладення сторонами договору підряду № Р-32-2012/194-ХД додаткових угод щодо зміни строків проведення робіт в матеріалах справи відсутні.
За таких обставин, складений сторонами акт простою при ремонті п/к „Альбатрос" інв. № 376 (0115) від 25 жовтня 2012 року не є доказом зміни сторонами відповідно до умов договору строків проведення ремонтних робіт, що не спростовано відповідачем належними доказами.
Статтею 32 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.
Отже, факт прострочення виконання відповідачем обумовлених договором підряду № Р-32-2012/194-ХД ремонтних робіт останній не спростував, що в свою чергу свідчить про обґрунтованість доводів позивача.
Відтак, суд погоджується з позицією позивача щодо допущення з боку відповідача прострочення виконання робіт з ремонту п/к „Альбатрос" інв. № 376 (0115), що є підставою для застосування до відповідача обумовлених договором санкцій, що передбачені п. 8.2. договору у вигляді нарахування пені. Наразі судом оцінюються критично доводи відповідача про те, що оскільки простій відбувся по узгодженню сторін за наявності вини позивача, внаслідок ненадання ним необхідних для виконання договору змінно-запасних частин підстави для відповідальності ТОВ „Ремтехморпорт" відсутні.
Згідно ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
При цьому невиконання зобов'язання або виконання зобов'язання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), що мало місце у даному випадку, згідно ст. 610 Цивільного кодексу України є порушенням зобов'язання, зокрема з боку відповідача.
В свою чергу у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки (п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України).
Разом з тим відповідно до п. 8.2 договору за порушення термінів закінчення робіт, встановлених п. 2.2. договору, підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних в зазначений термін робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості з дотриманням претензійного порядку.
Як передбачено частиною 1 ст. 548 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. В силу ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою (штраф, пеня).
Згідно положень ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Як передбачає частина 1 ст. 551 ЦК України, предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.
Крім того, згідно ч. 2 ст. 193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 229 ГК України учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов'язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання і зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов'язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом та іншими законами.
Ч. 1, 2, 4 ст. 217 ГК України передбачають, що господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин.
В силу положень ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
Згідно ч. 2 ст. 231 ГК України у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у такому розмірі: за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).
До того ж статтею 253 ЦК України передбачено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
Виходячи зі змісту зазначених норм, початком для нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання буде день, наступний за днем, коли воно мало бути виконано. Нарахування санкцій триває протягом шести місяців.
Так, з огляду на те, що строк виконання ремонтних робіт сплинув 05.10.2012 р., позивачем на підставі п. 8.2 договору підряду здійснено нарахування пені за період з 06.10.2012 р. до 01.11.2012 р. в сумі 4843,52 грн. (186289,20 грн. х 0,1 % х 26 д.).
Однак, в обґрунтування своїх заперечень відповідач послався на пропущення позивачем строку позовної давності для звернення позивача із заявленими вимогами.
Позовною давністю, в силу положень ст. 256 ЦК України, є строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Відповідно до частини першої статті 223 ГК України при реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені ЦК України, якщо інші строки не встановлено ГК України.
За змістом пункту 1 частини другої статті 258 ЦК України щодо вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) передбачено спеціальну позовну давність в один рік.
Порядок обчислення позовної давності в силу вимог частини другої статті 260 ЦК України не може бути змінений за домовленістю сторін.
Відтак, частиною шостою статті 232 ГК України визначено строк та порядок нарахування штрафних санкцій, а строк, протягом якого особа може звернутись до суду за захистом свого порушеного права, встановлюється ЦК України.
Враховуючи викладене, суд вважає правильним нарахування пені за шість місяців, визначених частиною шостою статті 232 ГК України, право на стягнення якої може бути заявлено в межах передбаченого пунктом 1 частини другої статті 258 ЦК України річного строку позовної давності.
Як вказано в п. 4.2 Постанові Пленуму ВГСУ від 29 травня 2013 року N 10 „Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів", у зобов'язальних правовідносинах, в яких визначено строк виконання зобов'язання, перебіг позовної давності починається з дня, наступного за останнім днем, у який відповідне зобов'язання мало бути виконане. Якщо відповідно до чинного законодавства або договору неустойка (пеня) підлягає стягненню за кожний день прострочення виконання зобов'язання, позовну давність необхідно обчислювати щодо кожного дня окремо за попередній рік до дня подання позову, якщо інший період не встановлено законом або угодою сторін (п. 4.3).
Так, враховуючи викладене, позивач мав право звернутися до суду з вимогами до відповідача про стягнення нарахованої пені за період з 06.10.2012 р. до 01.11.2012 р. не пізніше періоду з 06.10.2013 р. по 02.11.2013 року.
Згідно п. 4.4.2 вказаної Постанови Пленуму ВГСУ з урахуванням положення частини четвертої статті 51 ГПК днем подання позову слід вважати дату поштового штемпеля підприємства зв'язку, через яке надсилається позовна заява (а в разі подання її безпосередньо до господарського суду - дату реєстрації цієї заяви в канцелярії суду).
Так, пред'явлений позивачем позов вважається поданим 17.04.2014 р. (відповідно до штампу відділу поштового зв'язку на поштовому конверті), в свою чергу вимоги про стягнення нарахованої пені за період з 06.10.2012 р. до 01.11.2012 р. вважаються такими, що заявлені з пропуском позовної давності. Наразі поважних причин пропущення строку позовної давності для звернення до суду із вимогами про стягнення нарахованої пені за позивачем не наведено та відповідних доказів наявності таких причин до суду не надано.
Відповідно до п. 4 ст. 267 Цивільного кодексу України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
Згідно зі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Таким чином, оцінюючи надані сторонами докази в сукупності та враховуючи те, що строк позовної давності по заявленим вимогам щодо стягнення з відповідача нарахованої пені за період з 06.10.2012 р. до 01.11.2012 р. в сумі 4843,52 грн. сплинув, про що було заявлено відповідачем, відповідно вказані вимоги позивача не підлягають задоволенню судом.
У зв'язку з тим, що рішення відбулось не на користь позивача, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору, понесені позивачем при подачі позову, відносяться за рахунок позивача.
Керуючись ст.ст. 32, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України,
суд -
У задоволенні позову Державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торговельний порт" до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ремтехморпорт" про стягнення 4843,52 грн. відмовити.
Рішення господарського суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду, яка подається через місцевий господарський суд протягом 10-денного строку з моменту складення та підписання повного тексту рішення.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повний текст рішення складено та підписано 04.06.2014 р.
Суддя Петров В.С.