15.04.09р.
Справа № 33/121-09
за позовом Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Деймос Лтд", м. Кривий Ріг
про стягнення 168 442 грн. 65 коп.
Суддя Рудовська І.А.
Представники:
Від позивача: не з'явився (про день, час та місце судового засідання повідомлений належним чином)
Від відповідача: не з'явився (про день, час та місце судового засідання повідомлений належним чином)
Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Деймос ЛТД" про стягнення 12 734 грн. 60 коп. - пені, 129 756 грн. 71 коп. - збитків, 25 951 грн. 34 коп. - штрафу та витрат по справі.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2009 року порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду в засіданні на 24.03.2009 року. В судовому засіданні 24.03.2009 року представник позивача підтримав свої позовні вимоги та просить їх задовольнити у повному обсязі. Відповідач не забезпечив явку повноважного представника в судове засідання 24.03.2009 року. Про слухання справи відповідача було належним чином повідомлено за адресою, яка вказана в позовній заяві (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219). Ухвалою суду від 24.03.2009 року розгляд справи ,був відкладений на 15.04.2009 року.
В судове засідання 15.04.2009 року позивач та відповідач не забезпечили явку повноважних представників.
Відповідач документи, витребувані ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2009 р. та 24.03.2009 р. суду не надав.
На підставі ст. 75 ГПК України справу було розглянуто за наявними в ній матеріалами.
Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд, -
03 грудня 2007 року між позивачем (замовник) та відповідачем (генпідрядник) був укладений договір генерального підряду № DP KRR A72 на будівництво об'єкта мобільного зв'язку ВАТ «Укртелеком»(далі -Договір).
Відповідно до пункту 1.1. Договору замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання комплексу робіт по будівництву об'єкту «Будівництво мережі мобільного зв'язку стандарту UMTS ВАТ «Укртелеком». Базова станція DP KRR A72, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, МТС № 72», «під ключ»згідно з переліком робіт, вказаних в п.1.2. Договору.
Відповідно до пункту 2.6. Договору початок та закінчення робіт визначається календарним графіком виконання Робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 3).
Згідно з пунктом 3.1. Договору договірна ціна на обладнання, матеріали, меблі та інвентар, пусконалагоджувальні, будівельні та монтажні роботи, супутні послуги по Договору визначена на підставі вартості Об'єкту-аналогу «Будівництво мережі мобільного зв'язку стандарту UMTS ВАТ «Укртелеком». Базова станція DP DNI BHM за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. газ. «Правда», 36а»та відображена сторонами у протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1), складеному на підставі договірної ціни на будівельно-монтажні роботи (додаток № 4), локального кошторису на проектно-вишукувальні роботи (додаток № 5), локального кошторису на придбання устаткування (додаток № 6), локального кошторису на придбання меблів і інвентарю (додаток № 7), вартості супутніх послуг (додаток № 8), договірної ціни на пусконалагоджувальні роботи (додаток № 9), локального кошторису на пошук майданчика переговори і звіт про майданчик та набуття прав на майданчик (оренда) (додаток № 10), локального кошторису на проведення авторського нагляду (додаток № 11), які є невід'ємними частинами Договору.
Відповідно до пункту 12.1. Договору проведення розрахунків здійснюється замовником шляхом банківського переказу відповідних сум коштів на банківський рахунок генпідрядника наступним чином:
- замовник сплачує генпідряднику аванс у розмірі 50% від кошторисної вартості Об'єкту-аналогу включно з ПДВ. Авансовий платіж сплачується протягом 10 банківських днів після підписання уповноваженими представниками сторін Договору за умови своєчасного (не менш як за 3 робочі дні) отримання відповідного рахунку-фактури, належним чином підписаного і завіреного печаткою генпідрядника;
- замовник сплачує генпідряднику другий платіж у розмірі 30% від кошторисної вартості об'єкта включно з ПДВ, вказаної у цьому Договорі, протягом 10 банківських днів після підписання уповноваженими представниками сторін наступних документів: акту здачі-приймання проектної продукції по об'єкту (зразок -додаток 12), актів виконаних будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3, акту приймання-передачі змонтованого обладнання, акту приймання-передачі придбаних меблів та інвентарю (зразок -додаток 13) і акту попереднього приймання, а також переліку недоліків та термінів їх усунення, виявлених під час приймання-здавання цього Договору (зразок -додаток 14), за умови своєчасного (не менш як за 5 робочих днів) отримання відповідного рахунку-фактури, належним чином підписаного і завіреного печаткою генпідрядника;
- замовник здійснює остаточну оплату затвердженої кошторисної вартості об'єкта включно з ПДВ, вказаної у Договорі, із врахуванням попередніх платежів, протягом 10 банківських днів після підписання уповноваженими представниками сторін актів надання супутніх послуг (зразок -додаток 15) та акту остаточного прийняття (зразок -додаток 16), які підтверджені відповідними документами та після отримання ним повністю підписаного акту комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у сфері телекомунікацій, за умови своєчасного (не менш як за 5 робочих днів) отримання відповідного рахунку-фактури, належним чином підписаного і завіреного печаткою генпідрядника.
Відповідно до пункту 13.3. Договору приймання-передача виконаних робіт відбувається протягом 10 робочих днів з моменту отримання замовником від генпідрядника повідомлення про завершення їх виконання та виконавчої документації, що підтверджують якісне виконання робіт. За результатами приймальних випробувань уповноважені представники обох сторін підписують наступні документи: акт приймання-передачі проектної продукції по об'єкту, акти виконаних будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3, акт приймання-передачі змонтованого обладнання, акт приймання-передачі придбаної меблі та інвентарю, актів надання послуг, які підтверджені відповідними документами і акт попереднього приймання. Якщо під час проведення приймального випробування виявляються недоліки у роботах, представниками обох сторін створюється та підписується відповідний список таких недоліків, в якому вказується кінцевий термін їх усунення.
Згідно з пунктом 13.7. Договору основою для отримання повного розрахунку є акт остаточного приймання.
Згідно з пунктом 13.8. Договору право власності на об'єкт переходить від генпідрядника до замовника з моменту підписання акту приймання-передачі проектної продукції по об'єкту, актів виконаних будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3, накладних на обладнання, акту приймання-передачі придбаних меблів та інвентарю і акту попереднього приймання.
В Додатку № 3 , який є невід'ємною частиною даного Договору, сторонами передбачено, що остаточне прийняття робіт по Договору здійснюється 29.12.2007 року.
Позивач, на виконання своїх договірних зобов'язань, відповідно до пункту 12.1. Договору перерахував відповідачу 129 756 грн. 71 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 13634 від 18.12.2007 року (а.с. 106).
Основні засади господарювання в Україні визначає Господарський кодекс України (надалі по тексту ГК України), який регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (ст. 1 ГК України).
Стаття 193 ГК України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Згідно з ч. 1 ст. 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюється у договорі підряду.
Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно п.1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Стаття 598 Цивільного кодексу України встановлює, що зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.
Відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Відповідач порушив свої зобов'язання за Договором в частині закінчення виконання робіт відповідно до календарного графіку виконання робіт, здійснивши остаточну здачу робіт 07.06.2008 року.
Порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.
За вимогами статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, у вигляді сплати неустойки. Договірна неустойка встановлюється за згодою сторін, тобто її розмір та умови застосування визначаються виключно на їх власний розсуд.
Відповідно до статті 549 названого Кодексу неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Відповідно до п. 15.1 Договору, у разі невиконання зобов'язань генпідрядником, замовник має право вимагати нарахування неустойки (штраф, пеню) в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від договірної ціни за кожний день прострочення їх належного виконання. У разі порушення строків готовності об'єкту до приймання по акту попереднього приймання більше, ніж на 45 календарних днів, замовник має право відсторонити генпідрядника від робіт по майданчику та передати цей об'єкт іншому генпідряднику. При цьому замовник має право вимагати повернення сум, які були сплачені генпідряднику у відповідності до цього Договору та відшкодування збитків, завданих таким порушенням. При порушенні строків готовності об'єкта до остаточного приймання актом приймальної комісії більше, ніж на 60 календарних днів, замовник має право вимагати від генпідрядника повернення всіх сум, які були сплачені генпідряднику та виплати штрафу в розмірі 10 % від вартості Договору та відшкодування збитків, завданих таким порушенням, понад неустойку (штраф, пеню).
З урахуванням викладеного, пеня складає 12 734 грн. 60 коп. (за період з 18.03.2008 р. по 30.04.2008 р.), 10% штрафу (за договірною ціною у відповідності з пунктом 3.1. Договору) -25 951 грн. 34 коп. та грошова сума у розмірі 129 756 грн. 71 коп. підлягають задоволенню та стягненню з відповідача.
Позивачем у судовому засіданні на підставі ст. 33 ГПК України документально було доведено ті обставини, на які він посилався в позовній заяві як підставу своїх позовних вимог.
Відповідач не скористався наданим йому правом на судовий захист, наведених позивачем обставин не спростував.
Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ст. 16 Цивільного кодексу України).
Згідно ст. 49 ГПК України судові витрати по справі покласти на відповідача.
Керуючись, ст.ст. 47, 33, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
Позов задовольнити повністю.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Деймос Лтд" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, п/р 26006151495001 в КБ «Приватбанк», МФО 305750, код ЄДРПОУ 21887102) на користь Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101, код ЄДРПОУ ВАТ «Укртелеком»33501534, п/р 260060357301 в АБ «Брокбізнесбанк», МФО 300249) 12 734 (дванадцять тисяч сімсот тридцять чотири) грн. 60 коп. - пені, 129 756 (сто двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) грн. 71 коп. - збитків, 25 951 (двадцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна) грн. 34 коп. -10% штрафу, 1 684 (одна тисяча шістсот вісімдесят чотири) грн. 43 коп. -державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. -витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Видати наказ.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного терміну з дня підписання рішення.
Суддя
І.А. Рудовська